油漆涂料施工合同

　　隨著時間的推移，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編整理的油漆涂料施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

油漆涂料施工合同1

　　甲方：

　　乙方：天津鼎鑫涂裝工程有限公司

　　甲方因工程施工需要，將 工程的油漆分項工程承包給乙方施工。為了明確雙方權、責、利，保證工程施工順利進行，為社會提供高品質的建筑產品。特制訂以下合同條款，雙方必須信守執行。

　　一、適用法律法規：國家有關法律、法規及規范性文件均對本合同具有約束力。

　　二、工程名稱：

　　工程地點：

　　施工工藝要求： ，漆膜厚度必須符合國標。

　　備注：質量及施工標準：按國家現行質量評定標準和施工技術驗收規范執行。

　　承包方式：包工包料

　　工程內容包括： 按圖紙和實際需要。

　　三、合同單價 元/㎡（稅后不開票價）

　　合同總價：工程量暫定 ㎡ ，總價款 元，大寫

　　注：結算經實際發生的噴涂面積為準。

　　四、甲方主要責任

　　1、甲方負責向乙方進行工程、技術、質量、工期、安全交底，監督焊工處理好焊口（焊口干凈、飽滿、達到現場監理驗收標準）

　　2、為乙方提供施工條件，其中包括現場的水、電、腳手架等。

　　3、向乙方提供其現場施工人員的住宿和材料庫房。

　　4、負責工程施工過程中的檢驗和驗收。

　　5、甲方在乙方進場后，向乙方出示鋼結構電焊驗收報告，以證明現場已具備噴涂作業條件。

　　五、乙方的主要責任

　　1、乙方對其雇傭的施工人員進行資格審查并有責任保證其人員的人身安全。

　　2、雇傭人員的身體素質和技術水平能夠滿足工作需要，工人最小不得小于18周歲，最大不得超過55周歲。

　　3、乙方必須簽訂《安全協議書》并嚴格遵守其規定，施工中因違反《安全協議書》中的規定所的一切不良后果與損失均由乙方全部承擔。

　　4、乙方須提供材料廠家的檢驗報告、合格證及相關資料。

　　5、乙方承諾嚴格按照鋼結構氟碳噴涂施工工藝操作，保證施工質量。

　　6、在質保期間內，如屬于乙方質量問題需要維修，乙方負責免費維修服務；如因人為破壞或者其它一切非正常損壞原因需要維修，甲乙雙方共同協商,乙方承諾終身成本維修。

　　7、乙方進場后，嚴格遵守現場管理制度，配合甲方項目經理的管理。

　　六、付款方式及期限

　　1、乙方進場3日內，甲方預付總工程款的30%作為訂金；

　　2、基材除銹、底漆噴涂全部完畢后 3 日內支付30%；

　　3、全部面漆噴涂完畢后3個工作日內雙方按照驗收標準驗收，驗收合格后 5 日內甲方應付清工程余款，即工程總款的35% 。

　　4、余下5%作為質保款，保修期間自工程竣工驗收之日起算，為期1年，質保期滿后，一月內一次性付清。

　　5、變更工程項目的，甲方應按雙方協商好的價格支付面漆完成工程款的同時一并支付給乙方。

　　七、工 期

　　1、合同工期：按甲方進度要求，從進場施工之日起 個睛天內，完成本工程。

　　2、以下情況造成工期延誤雙方確認后可以順延。

　　⑴不可抗力，其中包括地震、江澇、戰爭等。

　　⑵設計變更原因。

　　⑶業主原因。

　　八、雙 方 違 約 責 任

　　1. 合同生效后，擅自撤除合同的'一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。

　　2. 無正當理由，甲方在應付款日期不付款，乙方催討時仍不付款，乙方有權停止施工，由此所造成的后果由甲方承擔。

　　3. 甲方未按合同規定付款，或甲方原因而造成延遲完工，每逾期一天，按本合同工程價款的1‰支付給乙方。

　　4. 乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到國家規范要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。

　　九、附 則

　　1、本合同一經簽訂便具有法律效力，單方無權終止合同。

　　2、本合同在執行過程中，發生糾紛與矛盾時由雙方協商解決，在協調無果的情況下可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。

　　未盡事宜可經雙方協商后列入補充條款，之補充條款與正文具有同等效力。

　　以下無正文

　　甲方： 乙方：

　　簽章： 簽章：

　　年 月 日 年 月 日

油漆涂料施工合同2

　　委托方（以下簡稱甲方）：

　　施工方（以下簡稱乙方）：凱旋517の專業油漆裝修

　　甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就乙方承包甲方的油漆裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　1.工程地址：

　　2.工程內容：

　　3.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。（）人工

　　采取乙方提供材料人工方式，雙包委托方式。（）材料+人工

　　4.工程工期：

　　1、開工日期：（以乙方工人開工算起）。

　　2、竣工日期：（以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準），如遇雨天則順延。

　　一、工程總造價：（人民幣）

　　二、甲方的權利和義務：

　　1.乙方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規定的有關標準，其材料必須為合同上指定使用油漆.

　　2.材料由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　3.施工中，甲方需要變更或增加施工項目時，應及時如實通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價情況。

　　4.甲方應配合乙方施工人員的工作。

　　三、乙方的權利和義務：

　　1.乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進行施工。

　　2.乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。

　　3.按施工程序開展監理，及時主動向甲方匯報監理情況及施工進度。

　　4.乙方須按時完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。

　　四、付款方式：

　　工程竣工驗收合格后7天內,甲方應付清工程款，即（人民幣）

　　變更工程項目的，甲方應按雙方協商好的價格一并支付給乙方。

　　五、飾后保修承諾：

　　1.乙方在裝飾施工質量范圍內承擔保修責任，保修期間自工程竣工驗收之日起，為期（）年。

　　2.保修期間由乙方施工不當造成的.涂料施工費用均為乙方負責（需雙包）。

　　3.保修內容均采用修復形式。

　　4.在保修期內，乙方應在接到通知5個工作日內派人修復。

　　六、違約責任：

　　1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。

　　2.乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。

　　七、爭議解決：雙方友好協商，協商無效，可由乙方所在地人民法院公訴裁決。

　　八、合同效力：本合同一式兩份，雙方各執一份。經雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　蓋章：代表：

　　聯系方式：聯系方式：

　　簽訂日期：簽訂日期：

油漆涂料施工合同3

　　委托方(以下簡稱甲方)：

　　施工方(以下簡稱乙方)：

　　甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就乙方承包甲方的油漆涂料裝飾工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條：

　　1. 工程地址：____________________________________

　　2. 工程內容：詳見合同附件一。

　　3. 委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。

　　4. 工程工期：

　　5. 開工日期： 年 月 日，(以乙方實際工人開工算起)。

　　6. 竣工日期： 年 月 日，(以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準)。

　　第二條、工程總造價： 元。

　　第三條、甲方的權利和義務：

　　1、甲方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規定的有關標準，其材料必須在協定店鋪采購。

　　2、甲方采購后材料經乙方負責保管。由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　3、甲方應給施工人員辦理進場施工手續(出入證等)。提供施工所需的水、電及施工所需的腳手架。

　　4、施工中，甲方需要變更或增加施工項目時，應及時如實通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價情況。

　　5、甲方應配合乙方施工人員的工作。

　　第四條、乙方的權利和義務：

　　1、乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進行施工。

　　2、乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。

　　3、按施工程序開展監理，及時主動向甲方匯報監理情況及施工進度。

　　4、乙方須按時完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。

　　第五條、基層檢查：

　　乙方在工程現場對基層狀況進行檢查時，若發現可能影響涂飾效果的因素時，要及時提出整改意見，由甲方負責實施。整改后的基層狀況甲乙雙方應進行書面確認。若因客觀的原因其通過

　　涂飾仍無法改變的.，雙方應事先做好記錄并予以確認。

　　第六條、工程施工及驗收標準：(見附件二)

　　第七條、付款方式：

　　1、甲方每月統計乙方完成施工工程量，每月預支人工工資，工程驗收合格后按實際完成施工工程量進行結算，支付總價款75%，余款在年終付清(除留5%質量保修金滿2年后結清)。

　　2、乙方必須按上報甲方施工人員名單，如數支付人工工資

　　第八條、飾后保修承諾：

　　1、乙方在裝飾施工質量范圍內承擔保修責任，保修期間自工程竣工驗收之日起，為期2年。

　　2、保修期間由乙方施工不當造成的涂料施工費用均為乙方負責。

　　3、保修內容均采用修復形式。而且只對涂飾質量負責，不承擔其他連帶責任。

　　4、在保修期內，乙方應在接到通知后確認是保修范圍內的，5個工作日內派人修復。

　　5、保修期內因甲方使用不當、非裝飾外力原因或不可抗拒因素(自然老化、結構沉降、溫差收縮、碳化收縮等原因)所產生的結果不屬于保修范圍。若要乙方維修的，則維修的材料和人工費均由甲方負責。

　　第九條、違約責任：

　　1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。

　　2、無正當理由，甲方在應付款日期不付款，給乙方催討時仍不付款，乙方有權停止施工，由此所造成的后果由甲方承擔。

　　3、甲方未按合同規定付款，或甲方原因而造成延遲完工，每逾期一天，按本合同工程價款的 1‰支付給乙方。

　　4、乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。

　　十、爭議解決：雙方友好協商，協商無效，可由湖州市人民法院公訴裁決。

　　十一、合同效力：本合同一式兩份，雙方各執一份。經雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方： 身份證號碼： 聯系方式： 聯系方式：

　　簽訂日期： 簽訂日期：

油漆涂料施工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　為了順利完成商定的建筑工程，明確發包方和承包方的相互權利、義務關系，根據有關法律法規，結合本工程的實際情況，經甲乙雙方多次協商，達成以下合同條款：

　　一、工程名稱及地點：

　　工程地點：

　　工程名稱：華新水泥(秭歸)有限公司材料備件倉庫屋面淘色、備件材料庫圍墻涂料、熟料運輸皮帶下墻面外墻涂料、水泥廠圍墻外墻涂料、行政樓外墻涂料等。

　　二、工程勞務承包內容及范圍：

　　承包內容：清理基層、外墻涂料、腳手架搭拆、清理現場等

　　三、承包方式及工程結算：包工包料

　　結算價格：乙方包工包料，外墻涂料16.5元/平方米(不含稅)

　　四、工期要求：

　　乙方必須嚴格按照甲方合理的工程進度要求組織施工

　　五、工程質量：

　　使所承包的工程符合施工規范、建筑安裝工程質量評定標準合格要求，每道工序搭接必須通過甲方技術人員或項目經理驗收合格方可進入下道工序施工，施工后出現起皮、空鼓等現象應立即主動無條件返工、處理。

　　六、工程價款支付：

　　甲方按月進度支付乙方已完工程量70%的進度款，工程竣工驗收合格一個月內，支付合同總結算款的95%;余款5%作質保金，驗收合格之日起滿壹年工程無質量問題，一次付清。(注：零星小工程不扣質保金)

　　七、雙方義務：

　　(一)甲方負責：

　　1、施工所需的水電引入施工現場。

　　2、負責現場技術交底及質量跟蹤檢查，對存在的問題及時指出整改。

　　(二)乙方負責：

　　1、按甲方的質量要求、工期要求、技術要求施工。

　　2、按甲方的安全要求，文明施工。因乙方原因發生人為的質量、安全事故所發生的費用由乙方承擔，甲方概不負責。

　　3、服從甲方領導和指揮，遵守甲方的有關規章制度。

　　八、違約責任：

　　1、若不按項目部施工進度計劃時間完成，每延期一天按合同總價款的3‰進行罰款。

　　2、乙方若在場地內打架、偷盜、賭博，以上根據情節輕重，有其一者則罰款50—200元。

　　3、未經甲方同意，乙方將工程轉包他人，甲方有權終止合同，并追究其民事責任。若因甲方原因造成的責任由甲方負責。

　　4、甲方已施工完畢的`成品或半成品的保護，若因乙方人為原因造成的損壞，將視情節給與一定的罰款(100—10000元)。

　　5、若甲方無故損壞乙方的材料或成品，照價賠賞。

　　6、本工程完工后若交驗達不到合格標準，乙方必須無條件返工并承擔返工損失。

　　九、安全責任：

　　1、乙方隨時接受甲方及廠內安全檢查人員的監督檢查，服從甲方領導安排，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。

　　2、乙方必須在現場設專職安全員負責現場的施工安全，不得發生任何安全事故，如因乙方違反安全操作規程或自己麻痹、疏忽所造成的安全事故，由乙方自己負責。

　　十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜，經甲乙雙方共同協商解決。竣工驗收清算后，本合同失效。

　　甲方(蓋章)： 乙方(簽字)：

　　經辦人(簽字)：

　　年 月 日

油漆涂料施工合同5

　　委托方（以下簡稱甲方）：

　　施工方（以下簡稱乙方）：

　　甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就乙方承包甲方的油漆裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　1、工程地址：

　　2、工程內容：

　　3、委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。

　　采取乙方提供材料人工方式，雙包委托方式。

　　4、工程工期：

　　1、開工日期：（以乙方工人開工算起）。

　　2、竣工日期：（以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準），如遇雨天則順延。

　　五、工程總造價：（人民幣）

　　六、甲方的權利和義務：

　　1、乙方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規定的有關標準，其材料必須為合同上指定使用油漆、

　　2、材料由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　3、施工中，甲方需要變更或增加施工項目時，應及時如實通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價情況。

　　4、甲方應配合乙方施工人員的工作。

　　七、乙方的權利和義務：

　　1、乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進行施工。

　　2、乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。

　　3、按施工程序開展監理，及時主動向甲方匯報監理情況及施工進度。

　　4、乙方須按時完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。

　　八、付款方式：

　　工程竣工驗收合格后7天內，甲方應付清工程款，變更工程項目的，甲方應按雙方協商好的價格一并支付給乙方。

　　九、飾后保修承諾：

　　1、乙方在裝飾施工質量范圍內承擔保修責任。

　　2、保修期間由乙方施工不當造成的'涂料施工費用均為乙方負責。

　　3、保修內容均采用修復形式。

　　4、在保修期內，乙方應在接到通知5個工作日內派人修復。

　　十、違約責任：

　　1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。

　　2、乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。

　　十一、爭議解決：雙方友好協商，協商無效，可由乙方所在地人民法院公訴裁決。

　　十二、合同效力：本合同一式兩份，雙方各執一份。經雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　蓋章：代表：

　　聯系方式：聯系方式：

　　簽訂日期：簽訂日期：

油漆涂料施工合同6

　　委托方（以下簡稱甲方）：

　　施工方（以下簡稱乙方）：

　　甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就乙方承包甲方的油漆裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程地址：

　　二、工程內容：

　　三、委托方式：

　　采取甲方提供材料方式，乙方包人工的'委托方式。人工

　　四、工程工期：

　　1、開工日期：（以乙方工人開工算起）。

　　2、竣工日期：（以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準），如遇雨天則順延。

　　五、工程總造價：

　　（人民幣）

　　六、甲方的權利和義務：

　　1、乙方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規定的有關標準，其材料必須為合同上指定使用油漆、

　　2、材料由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　3、施工中，甲方需要變更或增加施工項目時，應及時如實通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價情況。

　　4、甲方應配合乙方施工人員的工作。

　　七、乙方的權利和義務：

　　1、乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進行施工。

　　2、乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。

　　3、按施工程序開展監理，及時主動向甲方匯報監理情況及施工進度。

　　4、乙方須按時完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。

　　八、付款方式：

　　工程竣工驗收合格后7天內，甲方應付清工程款，即（人民幣）

　　九、飾后保修承諾：

　　1、乙方在裝飾施工質量范圍內承擔保修責任，保修期間自工程竣工驗收之日起，為期年。

　　2、保修期間由乙方施工不當造成的涂料施工費用均為乙方負責（需雙包）。

　　3、保修內容均采用修復形式。

　　4、在保修期內，乙方應在接到通知5個工作日內派人修復。

　　十、違約責任：

　　1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。

　　2、乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到要求乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。

　　十一、爭議解決：

　　雙方友好協商，協商無效，可由乙方所在地人民法院公訴裁決。

　　十二、合同效力：

　　本合同一式兩份，

　　雙方各執一份。經雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　蓋章：

　　聯系方式：

　　簽訂日期：

　　乙方：

　　代表：

　　聯系方式：

　　簽訂日期：

【油漆涂料施工合同】相關文章：

油漆涂料購銷合同06-18

油漆涂料購銷合同 9篇01-05

油漆施工合同04-17

外墻涂料施工合同04-19

油漆施工合同書04-27

建筑外墻油漆施工合同08-27

油漆工施工合同01-30

內墻涂料工程施工合同02-09

外墻涂料施工合同范本04-28

涂料工程合同05-20