工程承攬合同(合集15篇)

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同的用途越來越廣泛，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編整理的工程承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工程承攬合同1

　　發 包 方（簽章） （以下稱甲方）

　　地址：

　　聯系電話：

　　承 包 方（簽章） （以下稱乙方）

　　地址：

　　聯系電話：

　　乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點：

　　工程內容：室內/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元

　　施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙等

　　2.1 甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。

　　第三條：工程變更和終止

　　3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。

　　3.2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的.； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

　　4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

　　第五條：雙方權利與義務

　　5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

　　5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

　　5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。

　　5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

　　5.6 乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；

　　5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

　　5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；

　　5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。

　　第六條：工程結算及工程款支付方式

　　委托代理人 ： 委托代理人 ：

工程承攬合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則，甲方現委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護欄工程一事，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、 工程概況

　　(1) 工程名稱 樓梯扶手、玻璃護欄、排窗

　　(2) 工程地點 臥云路與天都路交叉口

　　(3) 承包范圍：包工包料

　　(4) 尺寸規格：詳見圖紙附表

　　二、 質量要求技術標準

　　嚴格按照圖紙和甲方要求施工。

　　三、 工程價款

　　(1) 樓梯扶手每米130 元;

　　(2) 玻璃護欄每米270 元;

　　(3) 排窗每米270 元;

　　(4) 決算是按實際數量計算。

　　四、 付款方式

　　(1) 按工程實際面積計算，材料進場時甲方支付總工程款的`20%。

　　(2) 外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。

　　(3) 整個工程全部結束驗收合格后，甲方再支付總工程款的35%。

　　(4) 驗收合格后一年后付清扶手、護欄工程款，兩年后付清門、排窗5%的工程款。

　　(5) 質保期內負責的質保服務事項：油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。

　　五、 合同爭議和解快辦法

　　(1) 乙方在施工中如質量安裝技術不合格，中途返工所造成的損失由乙方承擔，與甲方無關。

　　(2) 如甲方款不到位和其它原因，使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔，與乙方無關。

　　(3) 因一方原因無法進行履行時，應及時以書面形式通知對方。并由責任方賠償對方經濟損失。

　　(4) 及時批復乙方提交的各種報告，工程預算的書面文件，工程竣工后及時組織驗收。

　　六、 其它約定

　　(1) 甲方提供制作規格和圖紙一份，并向乙方進行現場交底;

　　(2) 甲方無償提供場地和電源。

　　(3) 乙方施工現場安全責任事故與甲方無關，由乙方承擔。

　　(4) 乙方施工工期根據甲方需要提前一周通知乙方進行供貨。

　　七、 本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效，工程竣工建設單位組織驗收合格后，除質保金外，全部費用結算后終止。

　　八、 本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　九、 合同訂立時間

　　年 月 日。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　電話：

　　年 月 日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　電話：

　　年 月 日

工程承攬合同3

　　發包人（以下簡稱甲方）：

　　法定代表人：

　　承包人（以下簡稱乙方）：

　　代表人：

　　為了全面履行施工合同，加強對工程項目的管理，提高企業經濟效益，增加項目經理及項目相關人員的收入，經甲方研究決定，對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評，確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實信用的原則，達成如下協議：

　　一、承包的方式：

　　風險抵押、個人承包

　　乙方同意向甲方交納風險抵押金萬元，對工程項目的管理負責，以風險抵押的方式承包。

　　二、承包的期限：

　　自 年 月 日至該工程竣工交驗（工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢）。

　　三、承包工程項目概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、建設單位：

　　4、設計單位：

　　5、承包范圍：招標文件中規定的內容（含業主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。）

　　6、建筑面積： 平方米

　　7、施工工期：總日歷工期： 天，以開、竣工報告為準，業主工期若延期，工期順延；工期與業主合同有關規定不一致的，按業主合同和有關通知執行；超出規定工期、沒按業主和甲方要求時間內進場，則視為違約。

　　8、分段任務：年月日前完成基礎

　　年月日前完成主體結構封頂

　　年月日前完成裝修

　　年月日前交付使用

　　如因建設方和甲方原因影響工期，則在承包工期基礎上順延。

　　四、承包的指標

　　1、成本指標：本工程承包價款確定為 萬元。承包范圍內總價一次性包死。乙方承包價中含按當地稅務部門規定應當繳納的各種稅、費。

　　2、質量指標：一次驗收合格率100%。

　　3、安全指標：無重傷、死亡事故發生。

　　4、進度指標：滿足總承包合同的要求,

　　5、其他約定：

　　五、甲方的職責和權限

　　1、甲方的.職責

　　（1）負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、

　　地方社會環境資源的聯系銜接；開工前交施工設計圖紙套及相應的施工技術資料給乙方。

　　（2）根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。

　　（3）協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報；

　　（4）負責組織項目管理期間和終結時的考核審計；兌現項目承包人經濟收益（包括薪金）或實施經濟賠償處罰；

　　（5）協助乙方選聘項目管理人員，組建項目經理部，配置其他生產要素；

　　2、甲方的權限

　　（1）有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調；不定期對工程進度、質量、工程檢（試）驗資料、工程資金的使用等.進行監督、檢查。

　　（2）除建設單位指定外，有權將項目的 工程分包給 專業公司；

　　（3）乙方違法、不執行國家標準不按規范進行管理施工、違反甲方有關規定的情況下，甲方有權進行糾正，責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。

　　（4）審核乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。

　　六、乙方的職責和權限

　　1、乙方的職責

　　（1）代表企業實施項目管理，遵守國家法律法規，執行強制性標準，執行企業相關管理制度，積極維護企業合法權益；對所施工的項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全面管理；

　　（2）根據國家規范組織編制項目管理實施計劃；

　　（3）組織實施施工現場的生產要素的配置和管理；

　　（4）組織制定和實施項目經理部各項管理制度；

　　（5）在企業授權范圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯系和協調，負責勞務分包、協作單位的管理；

　　（6）解決施工現場和項目經理部出現的問題，發現和處理突發事件；

　　（7）負責竣工驗收和竣工結算，提供和準備相關技術經濟資料；

　　（8）協助企業進行項目的檢查、鑒定和評優、評獎申報；

　　（9）負責員工的各項管理和教育、企業文化和精神文明建設；

　　（10）接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督，認真落實整改意見，提高管理水平；接受本企業的檢查監督和考核審計；

　　（11）處理項目經理部善后工作和工程質量保修服務，完成清收工程款等債權債務的清理和移交；

　　（12）按照甲方的要求報送完成各種指標的情況；

　　（13）按公司規定及時足額交納職工的各種保險等費用；職工發生工傷事故，保險費賠付不足部分，按照甲乙方3：7比例分擔；如果乙方沒有交納保險費的，職工發生工傷事故，由乙方全額承擔。

　　（14）負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制；

　　（15）因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發生仲裁或訴訟，甲方對外承擔費用后，甲方有權向乙方追償包括訴訟費、律師費在內的一切費用。

　　2、乙方的權限

　　（1）代表甲方實施項目管理，全面履約施工合同，遵守國家法律法規，執行強制性標準、規范和甲方相關管理制度；

　　（2）根據甲方的授權，組建項目經理部，項目經理部全面工作；.甲方項目部印章只能用于與本工程有關的材料采購合同的簽訂、工程文件收發、函件制作活動中，不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動，不得用于變更業主合同規定，乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾；否則；視為乙方違約，并承擔由此造成的一切責任和經濟損失。

　　（3）確定項目經理部組織架構，班子成員報甲方審查批準后，報送業主、監理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意，班子人員不得隨意更換，否則視為乙方違約；

　　（4）有權選擇聘用管理人員和生產工人，乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格，并復印其身份證件、證書存檔備查；否則，視為乙方違約。少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘；確定管理人員職責、權限，并組織考核獎懲；

　　（5）有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍，但必須報發包方備案；乙方無權轉包或分包本合同工程，否則甲方有權終止本合同，甲方有權要求乙方承擔承包總價5%的違約金。

工程承攬合同4

　　承攬方：____（以下稱乙方）

　　定作方：____（以下稱甲方）

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、承攬名稱、方式、地點、竣工日期。

　　a、承攬項目名稱：______

　　b、承攬項目地點：______

　　c、本工程自____年__月__日開工自____年__月__日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　d、承攬方式：____。

　　e、承攬價格：以實際粘貼面積____元/㎡計算。

　　f、工程量計算方法：每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

　　2、承攬工程內容：

　　窗臺______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛生間防水層。

　　3、質量標準：

　　a、材料由甲方自行進場。

　　b、施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、付款方式：

　　工程完工驗收后__天內，結算全部工程款，置留工程總造價的__%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承諾工程質量保修__年，__年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

　　7、工期：根據定作方的要求而定。

　　8、安全施工條例：

　　1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的'特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

　　2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、糾紛的處理：

　　發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的__%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定作方：____承攬方：____

　　定作方代表：____承攬方代表：____

　　____年__月__日

工程承攬合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發泡保溫工程事項，以雙方友好協商達成一致，訂立本合同。

　　一、工程范圍：

　　1、工程名稱：

　　2、地址：

　　3、工程要求：符合國家質量標準。

　　A、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。

　　B、冷庫地面保溫容重30-35KG。

　　C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。

　　D、固化時間：1—15秒。

　　E、施工平整度：5-7MM。

　　F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.

　　G、閉孔率:≥90%

　　二、施式要求：

　　1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。

　　2、乙方施工過程中甲方提供食宿。

　　3、因季節施工甲方保證冷庫內發泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質量。

　　4、包裝（桶）歸乙方回收。

　　三、工程造價及結算方式：

　　1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發泡數以甲乙雙方實際丈量為準。

　　2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進入現場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。

　　四、工期；

　　1、每天施工量約：30—40M3

　　2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。

　　五、工程質量保修及期限

　　1、工程達不到約定質量條件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。

　　2、工程保修期為12個月，正常使用出現質量問題，乙方負責免費維修（如保溫層開裂，脫落）注，由于土建損壞造成的'開裂，脫落乙方不任何負責。

　　六、本合同在履行過程中發生的爭議雙方當事人協商解決，協商不成到當地人民法庭訴訟裁決。

　　七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

工程承攬合同6

　　甲方：

　　乙方： 住址：

　　身份證號碼：

　　甲方承建的 成都富園物流商業中心 工程，經協商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務分包給乙方施工，并就有關事宜達成如下協議：

　　一、工程概況：

　　框架 結構，層數： 四層，總高度： 40 米，建筑面積約? 90000? 平方米。

　　二、工程地址：

　　雙流縣文星鎮物流大道

　　三、承包形式：

　　1、本工程中的 砌體，二次構造砼 勞務工程，以分項包干的形式承包給乙方。

　　2、低值易耗品： 斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動棒、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包干。

　　四、承包工作內容及勞務承包單價：

　　1、工作內容：

　　（1）、施工圖以內所有磚砌體，包括主體構造，零星砌體等所有內容；

　　（2）、根據主控線放（彈）砌體線；

　　（3）、現場所有二次構造砼澆筑（包括止水帶、壓頂、構造柱、圈梁，零星等；

　　（4）、現場的砌體所需砂漿，二次構造砼的自拌，攪拌機由甲方提供，乙方負責機操人員安排，人員必須持證上崗且到項目部登記記錄，經檢查合格后方可上崗，乙方負責機器日常保養，大件損壞由甲方負責修理，其余小件均由乙方負責。如乙方無專業機操人員，甲方將另行安排，其機操人員工資由乙方負責；

　　（5）、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆，并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點，所搭架體必須滿足安全需要，嚴禁搭設單排腳手架；

　　以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規范，同時按項目部的具體要求進行施工。

　　2、承包方式：采取承包范圍內的工程施工勞務、施工機具費，承包范圍內工作勞務費，搶工費及輔料費、民工的社會保險費，暫住證費用，交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用，按雙方約定固定單價包干承包方式。

　　3、承包單價：

　　4、材料損耗：由甲方管理人員確定（必須達到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除）。

　　5、計量方式：計算規則有雙方約定的按約定執行，無約定的按現行計算定額及圖紙執行。

　　6、付款方式： 每月25日計量，次月15日按計量的75%~80%支付乙方，余款在主體驗收后三個月內付清。

　　五、工期要求

　　1、按項目工期進度要求進行；

　　2、乙方根據整體工期要求及工程進度情況，配合項目部進行工期調整；

　　3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協議附件，乙方必須遵照執行；

　　4、乙方必須按甲方的工期計劃，組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個工期計劃不能按時完成，造成工期拖延，按500元/天進行處罰，此款項將在工程結算款中扣除。

　　5、因乙方原因工期延誤造成現場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。

　　6、如乙方勞動力不足，達不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權另請人員協助施工，其產生的費用在乙方總款中扣除。

　　六、質量要求：

　　1、乙方在施工過程中除按照國家現行規范、規程、標準進行施工外，同時還要嚴格按照業主、甲方項目部的質量目標和要求施工；

　　2、以“精品工程”、“創杯工程”、“用戶滿意工程”為質量目標；

　　3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員，負責現場的質量檢查工作，配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。

　　4、乙方必須嚴格工程質量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發現乙方工程質量問題，由甲方現場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一個工作日內必須整改完備，如乙方超出規定的時效，即不返工又不整改，甲方將視其情節給予乙方100~500元的處罰，并承擔由此返工造成的全部工時及材料費。

　　5、乙方必須遵守執行甲方項目部制定的《質量管理實施細則》并以細則作為合同的附件。

　　6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業造成的重大工程質量事故，除負責本次事故所造成的一切經濟損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節嚴重的'要追究當事人及責任人的相關責任，構成犯罪的將追究其刑事責任。

　　7、由于乙方造成的一切返工和維修費用（包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用）均由乙方承擔，方單結算時在乙方工程款中扣除；

　　8、本工程質量等級為“優良”工程。

　　七、安全生產要求及安全責任：

　　1、安全學習及交底：乙方在甲方工程期間必須學習安全生產相關的法律、法規及項目部制定的各項安全管理規章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作，嚴禁使用未成年人，操作工人不得使用50周歲以上的人。

　　2、安全檢查：嚴格執行項目部制定的各項安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報告。在檢查中發現安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。

　　3、專職安全員的配備及職責：乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，并協助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作，對本班組的安全生產負責。

　　4、嚴禁違章指揮，違章作業：正確使用和佩戴個人防護用品，嚴禁酒后上班，嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。

　　5、安全防范：乙方要認真搞好安全防范措施管理，必須嚴格遵守執行項目部、業主單位、地方各級政府制定的各項安全規章制度及相關的法律、法規。

　　甲方：

　　乙方：

　　時間：

工程承攬合同7

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　根據，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協商，達成如下協議，以資信守。

　　一、工程地點：迎賓XX以西，西安XX以北。香港城一期場區土方挖運。

　　二、承包范圍及內容：場區土方挖運。

　　三、承包方式：挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)

　　四、工程承包價格及計算方式按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

　　五、質量要求：按照國家驗收規范施工，驗收達到合格。

　　六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款________年____月末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方責任負責測量土方標高

　　九、乙方責任

　　1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續，所發生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。

　　2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故，由于挖運土方而產生的.任何事項與甲方無關。

　　3、承包人嚴格按照施工現場管理規定，關于安全、環保交底的內容執行，遵守相關法律法規，違者將按照相關條列進行處罰，由此發生的安全及質量事故油承包人自行承擔，并對發包人承擔賠償責任。

　　4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。

　　5、乙方應配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。

　　7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。

　　十、爭議的解決

　　存在爭議時雙方協商解決，協商不妥時采用法律訴訟解決

　　十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方代表簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

工程承攬合同8

　　委托方：_____________（以下稱甲方）

　　承接方：_____________（以下稱乙方）

　　簽約地點：________________________

　　施工地點：________________________

　　簽約時間：________________________

　　1．合同內容

　　本合同項所指的項目是：___________________________

　　（系統配件參考“附件一：物料清單”）

　　2．合同金額

　　2．1 合同總金額為人民幣：_______________（RMB：__________）

　　2．2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

　　3．付款方式

　　3．1 付款

　　合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（RMB___________）。

　　3．2 設備進度款

　　當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（RMB________）。

　　3．3 工程結算付款

　　本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________（RMB______）。

　　3．4 最終驗收付款

　　經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（RMB________________）。

　　3．5 其它事項

　　________________________________________________

　　4．合同雙方責任

　　4．1 甲方責任

　　4．1．1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

　　4．1．2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

　　4．1．3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

　　4．1．4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

　　4．1．5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。

　　4．2 乙方責任

　　4．2．1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

　　4．2．2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

　　4．2．3 確保所提供的.設備材料與<附件一>質量相符。

　　4．2．4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）

　　5．安裝及調試

　　5．1 安裝及調試責任

　　乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

　　5．2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

　　6．其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

　　甲方：________________

　　乙方：___________________

　　地址：________________

　　地址：___________________

　　電話：________________

　　電話：___________________

　　傳真：________________

　　傳真：___________________

　　簽約代表：____________

　　簽約代表：_______________

　　指定聯絡人員：________

　　指定聯絡人員：___________

工程承攬合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

　　一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：

　　1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試

　　二、有關技術及服務要求：

　　1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配

　　合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。

　　2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有

　　關質量、技術標準。

　　3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

　　4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

　　三、工程款項及費用的結算：

　　1、工程款結算按<浙江省建設安裝定額20xx版、預算管理制度及規定>執行。

　　2、工程預算款總計：102496元；

　　（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）

　　3、本工程款分2次結清，其中：(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的'70%

　　(計70000元) (2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

　　4、工程款的結算以審計決算為依據。

　　四、施工及竣工驗收：

　　1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

　　2、乙方應在______年______月______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

　　3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

　　4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

　　造成意外事故和損失，由乙方自負。

　　5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

　　合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　合同雙方代表簽字蓋章后生效。

　　合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　代表：代表：

　　開戶行：

　　帳號：

　　簽訂日期：______年______月______日

工程承攬合同10

　　委托單位：

　　承攬單位：

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________。

　　3.承包范圍：參見合同附屬文件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　承包人包工、包料;

　　承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　承包人包工、發包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費____________元，由發包人支付.

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。

　　7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整。

　　二、施工時間

　　工程期限__日，時間自__起至__止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的.保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5.對于施工過程中的有關事項需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　合同簽訂后開工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付驗收后兩日內

　　40%

　　竣工驗收一個月后

　　10%

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒證的，自辦理鑒證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

　　委托方：

　　承攬單位：

　　代表人：

　　代表人：

　　日期：

　　日期：

　　地址：

　　地址：

　　電話：

　　電話：

　　傳真：

　　傳真：

工程承攬合同11

　　甲方：蘄春縣可為廣告裝飾有限責任公司

　　乙方：

　　乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：

　　一、工程內容

　　乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的.廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。

　　二、甲乙雙方義務與責任

　　1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。

　　2、由于此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

　　三、工程造價及付款方式

　　1、乙方承包單價： 3元（人民幣）/平方米

　　2、乙方完工后經甲方驗收后付款。

　　四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

　　五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：

工程承攬合同12

　　第一部分 合同協議書

　　發包人（全稱）

　　承包人（全稱）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就_____ 項目工程總承包事宜經協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程承包范圍：

　　二、主要技術來源

　　三、主要日期

　　合同期限(絕對日期或相對日期)：

　　施工期限(絕對日期或相對日期)：

　　（其中：竣工日期(絕對日期或相對日期)：）

　　四、工程質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價格和付款貨幣

　　合同價格為人民幣（大寫）： 元。

　　除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外，合同價格不作調整。

　　六、本協議書中有關詞語的含義與合同通用條款中賦予的定義與解釋相同。

　　七、合同生效

　　合同訂立時間：年 月 日

　　合同訂立地點：

　　本合同在以下條件滿足之后生效：_____________________

　　發包人：承包人：

　　（公章或合同專用章）（公章或合同專用章）

　　法定代表人或其授權代表：法定代表人或其授權代表：

　　（簽字） （簽字）

　　工商注冊住所：工商注冊住所：

　　企業代碼：企業代碼：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授權代表： 授權代表：

　　電 話： 電 話：

　　傳 真： 傳 真：

　　電子郵箱：電子郵箱：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬 號： 賬 號：

　　第二部分 通用條款

　　第1條 一般規定

　　1.1 定義與解釋

　　1.1.1 通用條款，指根據法律、行政法規的規定，合同當事人在履行工程總承包合同過程中所遵守的一般性條款，由本文件第1條至第20條組成。

　　1.1.2 專用條款，指根據工程總承包項目的實際，對通用條款進行補充、修改和完善，并同意共同遵守的條款。

　　1.1.3 工程總承包，指承包人受業主委托，按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工（含竣工試驗）、試運行等實行全過程或設計與其他階段的工程承包。

　　1.1.4 發包人，指在合同協議書中約定的，被稱為發包人的當事人，包括其合法繼承人和經許可的受讓人。

　　1.1.5 承包人，指在合同協議書中約定的，被發包人接受的具有工程總承包主體資格的當事人，包括其合法繼承人。

　　1.1.6 分包人，指接受承包人根據合同約定對外分包的部分工程或服務的，并具有相應資格的法人或其他組織。

　　1.1.7 發包人代表，指發包人指定的履行本合同的代表。

　　1.1.8 監理人，指發包人委托的具有相應資質的工程監理單位。

　　1.1.9 工程總監，指由監理人授權、負責履行監理合同的總監理工程師。

　　1.1.10 項目經理，指承包人按照合同約定任命的負責履行合同的代表。

　　1.1.11 永久性工程，指承包人根據合同約定，進行設計、施工、竣工試驗、竣工后試驗和（或）試運行考核并交付發包人進行生產操作或使用的工程。

　　1.1.12 單項工程，指專用條件中列明的具有某項獨立功能的工程單元，是永久性工程的組成部分。

　　1.1.13 臨時性工程，指為實施、完成永久性工程及修補任何質量缺陷，在現場所需搭建的臨時建筑物、構筑物，不構成永久性工程實體的工程。

　　1.1.14 現場或場地，指合同約定的用于承包人現場辦公、居住、設備材料部件存放、施工機具、設施存放和工程實施的任何地點。

　　1.1.15 項目基礎資料，指發包人提供給承包人的經有關部門對項目批準或核準的文件、報告（選廠報告、資源報告、勘察報告）、資料（氣象、水文、地質）、協議（燃料、水、電、氣、運輸）和有關數據等，設計所須的基礎資料。

　　1.1.16 現場障礙資料，指發包人為承包人完成設計、進行現場施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構筑物、須受保護的古建筑、古樹木等坐標方位、數據和其他情況的資料。

　　1.1.17 設計階段，指規劃設計、總體設計、初步設計、技術設計和施工圖設計等階段。

　　1.1.18 工程物資，設計文件規定的并構成永久性工程實體的設備、材料和部件，及竣工后試驗所需的材料等。

　　1.1.19 施工，指承包人把設計文件轉化為工程的過程，包括土建、安裝和竣工試驗等作業。

　　1.1.20 竣工試驗，指工程的土建、安裝完工后，工程或（和）單項工程被業主接收前由承包商負責進行的試驗。

　　1.1.21 施工竣工，指工程已按合同約定和設計要求完成土建、安裝，并通過竣工試驗。

　　1.1.22 工程接收，指工程或（和）單項工程通過竣工試驗后，為使發包人的操作人員、使用人員進入崗位進行竣工后試驗、試運行準備，由承包人與發包人進行工程交接，并由發包人頒發接收證書的過程。

　　1.1.23 竣工后試驗，指工程被發包人接收后，按合同約定由發包人自行組織的試驗、或在發包人組織領導下并由承包人指導進行工程的功能試驗。

　　1.1.24 試運行考核，指根據合同約定，在工程完成竣工試驗后，由發包人自行或在發包人的組織領導下由承包人指導下進行的包括合同目標考核驗收在內的全部試驗。

　　1.1.25 考核驗收證書，指試運行考核的全部試驗完成并被驗收后，由發包人簽發的驗收證書。

　　1.1.26 工程竣工驗收，指承包人接到考核驗收證書、完成掃尾工程和缺陷修復，并按合同約定提交竣工驗收報告、竣工資料、竣工結算資料，由發包人組織的工程結算與驗收。

　　1.1.27 項目進度計劃，指自合同生效之日起，按合同約定的工程全部實施階段（包括：設計、采購、施工、竣工試驗、工程接收、竣工后試驗至試運行考核各階段的）或合同約定的若干實施階段的時間計劃安排。

　　1.1.28施工開工日期，指合同協議書中約定的，承包人開始現場施工的絕對日期或相對日期。

　　1.1.29 竣工日期，指合同協議書中約定的，由承包人完成工程施工（含竣工試驗）的絕對日期或相對日期，包括按合同約定的任何延長日期。

　　1.1.30 變更，指發包人書面通知或書面批準的，對工程所作的任何更改。

　　1.1.31 合同價格，指合同協議書中約定的、承包人進行設計、采購、施工、竣工試驗、竣工后試驗和服務等工作的價款。

　　1.1.32 合同價格調整，指依據合同約定需要增減的費用而對合同價格進行的相應調整。

　　1.1.33 合同總價，指根據合同約定，經調整后的合同價格。

　　1.1.34 預付款，是指根據合同約定，由發包人預先支付給承包人的款項。

　　1.1.35 工程進度款，指發包人根據合同約定的支付內容、支付條件，分期向承包人支付的設計、采購和施工的進度款，及竣工后試驗的服務費等款項。

　　1.1.36 工程質量保修責任書，指依據有關質量保修的法律規定，發包人與承包人簽訂的質量保修責任書。

　　1.1.37 書面形式，指合同書、信件和數據電文等可以有形地表現所載內容的形式。數據電文包括：電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件。

　　1.1.38 違約責任，指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所須承擔的責任。

　　1.1.39 不可抗力，指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

　　1.1.40 根據本合同工程的特點，補充約定的其他定義。

　　1.1.41條款標題不能作為合同解釋的依據。

　　1.2 合同文件

　　1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

　　（1）本合同協議書

　　（2）中標通知書

　　（3）投標書及其附件

　　（4）本合同專用條款

　　（5）本合同通用條款

　　（6）標準、規范及有關技術文件

　　（7）設計文件、資料和圖紙

　　（8）構成合同組成部分的其他文件。

　　雙方在履行合同過程中形成的通知、會議紀要、備忘錄、補充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構成本合同的組成部分。

　　1.2.2當合同文件的條款內容含糊不清或不相一致，并且不能依據合同約定的解釋順序闡述清楚時，在不影響工程正常進行的情況下，由當事人協商解決，

　　也可采納監理人的解釋。當事人經協商未能達成一致或不接受監理人的解釋的，根據16.3款關于爭議和裁決的約定解決。

　　1.2.3合同中的條款標題僅為閱讀方便，不作為對合同條款進行解釋的依據。

　　1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點均指相應事件發生之日的下一日。如果任何時間的起算是以某一期間屆滿為條件，則起算點為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當日。“工作日”指除中國法定節假日之外的其他公歷日。

　　1.3 語言文字

　　合同文件以中國的漢語簡體語言文字編寫、解釋和說明。合同當事人在專用條款約定使用兩種及以上語言時，漢語為優先解釋和說明本合同的.主導語言。

　　在少數民族地區，當事人可以約定使用少數民族語言編寫、解釋和說明本合同文件。

　　1.4 適用法律

　　本合同適用中華人民共和國的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。

　　1.5 標準、規范

　　1.5.1 適用于本工程的國家標準規范、或（和）行業標準規范、或（和）工程所在地方的標準規范、或（和）企業標準規范的名稱（或編號），在專用條款中約定。

　　1.5.2 發包人使用國外標準、規范的，負責提供原文版本和中文譯本，并在專用條款中約定提供的標準、規范的名稱、份數和時間。

　　1.5.3 沒有相應成文規定的標準、規范時，由發包人在專用條款中約定的時間向承包人列明技術要求，承包人按約定的時間和技術要求提出實施方法，經發包人認可后執行。承包人需要對實施方法進行研發試驗的，或須對施工人員進行特殊培訓的，另行簽訂協議作為本合同附件，其費用由發包人承擔。

　　1.5.4 遵守合同約定的標準規范進行設計、采購、加工和施工，任何一方不得改變國家強制性標準規范的規定。

　　1.5.5發包人有權按照合同和適用法律規定的標準規范，對承包人的設計、實施提出安全、質量、環境保護和職業健康方面的建議、修改和變更。

　　1.6 遵守法律

　　1.6.1 在履行合同期間，國家法律、行政法規規定由發包人辦理并取得立項、城市規劃、區域規劃批文、土地使用許可、開工批準或施工許可證、工程質量監督手續，及其他許可、執照、證件、批件等，發包人負責協調與有關部門和單位的關系。因此造成承包人的開工延誤、暫停、費用增加、進度延誤時，發包人按承包人實際增加的合理費用給予賠償，竣工日期相應順延。

　　1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規、或行業規定進行設計、采購、加工、施工、竣工試驗和竣工后試驗，并承擔質量保修責任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執照、批文和手續等，保證發包人免受因此造成的損失。并因此給發包人造成損失的，承包人按發包人的實際增加的合理費用給予賠償。竣工日期延誤，由承包人負責。

　　1.6.3 承包人按時向所雇傭人員發放工資，為其辦理人身保險，并繳納相關稅費。

工程承攬合同13

　　定作方(以下簡稱甲方)：

　　承攬方(以下簡稱乙方)：

　　簽約地點：

　　簽約日期：____年____月____日

　　一、總則

　　1、甲、乙雙方經充分協商，就甲方委托乙方工程事宜，依據《中華人民共和國合同法》，一致同意簽訂本合同。

　　2、甲方提出工程的具體要求，乙方據此合同規定負責的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。

　　二、工程類型、費用構成

　　工程總費用為:￥元。

　　大寫：人民幣整。

　　工程所需產品具體要求：

　　3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。

　　四、運輸、安裝、調試及培訓

　　1、乙方負責(甲方協助)運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。

　　2、安裝方式、位置及，由甲方確認后執行。

　　3、乙方承擔的具體工作包括：

　　(1)由乙方所在地至甲方指定地點的運輸。

　　(2)現場安裝、調試。

　　(4)對甲方操作人員的培訓。

　　4、甲方承擔的具體工作包括：

　　(1)及時提供工程安裝的具體要求，安裝場地的施工條件說明及通訊距離規定。

　　(2)派出一名專職人員負責配合乙方安裝。在乙方進入現場施工時，負責提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。

　　(3)負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、保衛、消防等所有協調工作及相關費用。

　　(5)甲方應對工程施工提供必須的基礎設施，乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。

　　五、工程維護

　　4.以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：

　　六、工程進度及驗收

　　1.工程工期總計()天，從甲方預付款匯入乙方指定帳號起到乙方安裝調試完畢止。

　　2.現場安裝、調試完畢后的()天內，甲方應對整個顯示屏工程進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款規定及相關技術規范。

　　3.驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。

　　4.驗收合格后應填寫工程驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。

　　5.甲方無正當理由在安裝調試完畢后的()天內不對工程進行驗收，視為驗收合格。

　　6.若甲方未按合同規定的工程期限提供安裝場地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程逾期的`責任。待合同規定工期期滿后，視為安裝完畢，甲方應按合同有關條款向乙方支付工程費用。

　　七、工程費用結算方式

　　1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起()天內，甲方預付乙方工程款%，計￥元，合同生效。

　　2.產品運抵甲方安裝現場后，甲方向乙方支付工程款%，計￥元;安裝調試完畢后，甲方向乙方支付工程款%，計￥元;驗收后，甲方在()天內將工程余款%，計￥元支付給乙方全部結清。

　　3.甲方在未付清全部工程費用以前，產品產權歸乙方所有。款付清后，產權歸甲方所有。

　　4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號，乙方不予承認，由此造成的后果由甲方自行承擔。

　　八、違約罰則

　　1.由于乙方原因，工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應向甲方支付拖期罰金元/天。

　　2.乙方必須根據合同要求，保證產品質量。否則，乙方應承擔相應責任。

　　3.甲方在合同簽訂后未能及時預付工程款，則甲方應向乙方支付延遲付款罰金元/天;甲方未能及時提供特殊軟件要求的技術資料或不履行協作義務等原因，造成工程不能按期完成，乙方除有權將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實際損失;由于上述因素造成工程逾期的責任應由甲方承擔。

　　九、特別約定：(若沒有則注明無)

　　十、爭議解決

　　在本合同及其附屬合同履行過程中發生的一切爭議，雙方應本著互諒互讓的精神協商解決。

　　十一、附則

　　1、本合同經雙方簽字蓋章后成立，甲方預付工程款到達乙方指定帳號后生效。

　　2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及帳號等信息發生變化，應書面通知另一方。

　　3、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽定補充協議。

　　4、本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。

　　5、本合同一式份，甲乙雙方各執份。

　　甲方單位名稱(蓋章)

　　法人代表(簽字)

　　代理人(簽字)

　　詳細地址

　　郵編

　　電話

　　傳真

　　開戶銀行帳號

　　乙方單位名(蓋章)

　　法人代表(簽字)

　　代理人(簽字)

　　詳細地址

　　郵編

　　電話

　　傳真

　　開戶銀行帳號

工程承攬合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，甲方將 工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。

　　一、工程名稱地點：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　二、承包方式及內容：

　　1、承包方式：

　　2、承包內容：

　　3、承包范圍及說明：

　　三、工程造價及付款方式：

　　1、工程造價如下：

　　2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。

　　3、付款方式雙方協商分次進行如下：

　　四、工期及說明：

　　根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為 天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。

　　五、甲方責任及義務：

　　1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。

　　2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。

　　3、甲方派度，施工質量，如發現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。

　　4、如甲方在施工蹭發現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。

　　5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續，由甲方代為辦理，所發生的.費用在乙方的工程款中扣除。

　　六、乙方責任及義務：

　　1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。

　　2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。

　　3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發現，因此造成的經濟損失以及引發的刑事責任由乙方承擔。

　　4、乙方派行現場規章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。

　　5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。

　　6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。

　　7、對于施工過程中所發生的一切學安全事故以及處理事故所發生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。

　　七、其他：

　　1、本工程實行項目經理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。

　　2、本協議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協議，合同履行中，發包人承包人有關此工程的書面協議或文件視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。

　　3、甲乙雙方若發生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。

　　4、協議經甲乙雙方簽字后生效，待本協議各項條款執行完畢后即生效。

　　5、本協議一式二份，甲方執一份，乙方執一份。

　　八、附則：

　　甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程承攬合同15

　　甲方：

　　法定代表人： 職務： 聯系方式：

　　身份證件：

　　乙方：

　　法定代表人： 職務： 聯系方式：

　　身份證件：

　　經甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：

　　一、承攬工程概況：

　　1、承攬工程地址：

　　2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。

　　3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。

　　二、甲乙雙方的權利義務：

　　1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

　　2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。

　　三、工程款支付方式：

　　1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米，每平方米元。

　　2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的'20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。

　　四、違約責任：

　　甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。

　　五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。

　　本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日 年 月 日

【工程承攬合同】相關文章：

工程承攬合同12-01

工程承攬合同12-28

【熱門】工程承攬合同04-01

【推薦】工程承攬合同04-10

【熱】工程承攬合同04-10

【精】工程承攬合同03-14

【薦】工程承攬合同03-13

工程業務承攬合同06-21

工程承攬合同(精選15篇)03-05

建筑工程承攬合同11-23