承攬加工合同(精華)

　　在人們越來越相信法律的社會中，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編為大家收集的承攬加工合同，希望能夠幫助到大家。

承攬加工合同1

　　定作單位：______________ (以下簡稱甲方)

　　承攬單位：______________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

　　第一條 加工構件品名與價款

　　一、加工品名：某項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

　　二、承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。

　　三、加工單價：每噸_______元整人民幣(_______元人民幣)

　　四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。

　　五、本加工構件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝，乙方提供構件機械翻身。

　　六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。

　　第二條 加工成品期限與交付

　　一、加工期限：共計____日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付狀態：按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。

　　三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

　　第三條 加工材料供應與采購

　　一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的`限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后，作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5%的采管費。

　　二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。

　　三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

　　四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。

　　五、材料代用，經甲方批準后，乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。

　　第四條 加工成品質量與驗收

　　一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。

　　二、質量等級：一次驗收合格

　　三、保修期限：保修________年。

　　四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

　　五、驗收交付：加工完畢預組裝后，以國家頒發的工程驗收規范、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。

　　六、乙方應嚴格按照標準規范、技術資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求，乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠，并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。

　　七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可，不對乙方的加工構件質量負全部責任。

　　定作單位：______________

　　承攬單位：______________

　　______年________月_______日

承攬加工合同2

　　承攬方：

　　代表人： 職務： 電話：

　　定作方：

　　地 址： 電話：

　　定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條 承攬項目概況

　　1.項目名稱：

　　2.項目地點：

　　3.項目內容：

　　4.建筑面積：

　　5.承攬方式：承攬方包工包料

　　第二條 圖紙或技術資料

　　雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

　　(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執一份。

　　第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第四條 承攬方義務

　　(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條 項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條 確定變更合同價款及工期

　　(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

　　(2) 變更影響到工期的.，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條 材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條 質量標準

　　雙方約定本項目質量標準 ：

　　(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條 項目驗收和保修

　　(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

　　(2) 第十條 合同價款支付方式

　　1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

　　(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。

　　第十一條 違約責任

　　1. 承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。

　　2. 定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;

　　(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　第十二條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十三條 合同爭議的解決方式

　　本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十四條 其他約定事項：

　　第十五條 附則

　　(1)本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同有同等效力。

　　(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執一份。具有同等法律

　　(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

　　定作方： 承攬方：

　　代 表 人： 代 表 人：

　　聯系方式： 聯系方式：

　　年 月 日 年 月 日

承攬加工合同3

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：_____________ 以下簡稱甲方

　　定作方：_____________ 以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守、

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│130____40____90│件│120││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│180____100____95│件│10│其中不│

　　│││││帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│180____100____95│件│20││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│180____40____200│件│10││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架│180____50____200│件│80││

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳、

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做、

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便、

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據、

　　第三條原材料由甲方提供、

　　第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見、甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方、因此造成的損失，由乙方賠償、

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款________元、

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收、驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準、雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明、

　　第七條交貨的時間和地點：____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行、交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續、

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負擔、

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負擔、運輸造成的損失，由甲方負責、

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款____________元（____萬元）、甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款、乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還、

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款、

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的`質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償、

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償、

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失、

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金、

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值________％的違約金、

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收、

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失、

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值________％的違約金、

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失、

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金、

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失、

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用、

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任、但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失、

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴、

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效、

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份、

　　甲方：____________（蓋章）

　　代表人：____________（簽名）

　　地址：____________

　　電話：________________

　　開戶銀行：____________________

　　帳號：________________________

　　乙方：____________

　　代表人：________________

　　地址：____________

　　電話：____________

　　開戶銀行：________

　　帳號：____________

　　年 月 日

承攬加工合同4

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，

　　以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │

　　第二條 加工成品質量要求：__________________________________________

　　（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：________________________

　　（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條 技術資料，圖紙提供辦法：__________________________________

　　（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　２， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　３， 定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條 價款或酬金：______________________________________________

　　（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條 驗收標準和方法：__________________________________________

　　（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條 交（提）貨的時間和地點：____________________________________

　　（１， 交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔：______________________________________

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：______________________________________

　　第十條 結算方式及期限：__________________________________________

　　第十一條 其他：__________________________________________________

　　（如：１． 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的'，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交__

　　_____（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________（蓋章）

　　代表人：__________________________（蓋章）

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　一九_____年_______月______日訂

承攬加工合同5

　　發包方(全稱)：__________

　　承包方：__________

　　根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。

　　第二條：制作書架的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣__________元)計取注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。

　　3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規格型號：高20___________寬900_深450mm材質：優質冷軋鋼板，板材厚度：立柱1.5mm，側板1.2mm,隔板1.0mm結構：組合式，可拆裝，款式新穎。格板：書架格板高度可調，堅固耐用，性能優良，可存放大量書籍不變形焊接采用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接，確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;

　　4、油漆：表面靜電粉末噴塑，光潔平滑,對人體及周圍環境不產生危害，無毒、無副作用，使用時無異味。

　　第四條：驗收標準和方法

　　①、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　　②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

　　第五條：交貨時間和地點及包裝運輸要求

　　①、交貨時間：乙方必須保證在20__年______月______日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等

　　由乙方負責保修。

　　第六條書架安裝及驗收與售后服務

　　①、乙方對制作的書架進行安裝;

　　②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收); ③、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現問題，年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;

　　④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

　　第七條：結算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的`預付款。

　　②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。

　　④、剩余的合同標的額10%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責任

　　①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金; ②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付1‰的違約金。

　　第九條：乙方違約責任

　　①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

　　②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔; ③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1‰的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

　　第十一條：附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　發包方(全稱)：__________(蓋章)承包方(全稱)：__________(蓋章)

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　______年______月______日______年______月______日

承攬加工合同6

　　訂立合同雙方：

　　定作方：（以下簡稱甲方）

　　承攬方：（以下簡稱乙方）

　　甲方委托乙方加工生產家具產品，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條產品的名稱、品種、規格：（詳見附件1）

　　第二條產品技術、質量要求：產品質量、款式、尺寸、材料、內部結構及技術要求等，按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業相關規定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告；做油漆后成品需打樣；抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm；嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現象；木紋接口均采用橫紋平接方式；家具均制作成整體式，不能采用拼接組合方式；家具板材材質密度為，環保等級為

　　。

　　第三條交貨時間：_____年_____月_____日（如甲方推遲付款，交貨時間順延）

　　第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點：

　　交貨時間：合同生效后

　　日交貨（或交貨時間詳見附件）。

　　第五條付款方式：

　　1.合同金額為：_____元，人民幣大寫：_____

　　；

　　2.預付款方式：雙方簽訂合同后，甲方在兩日內，先預付總金額的_____%；即_____元；

　　3.白坯產品完工后，付至合同總金額_____%，計：

　　萬元作為合同進度款。

　　4.成品后驗收合格付至總金額的_____，計：

　　5.安裝完畢后經業主方驗收合格后付至合同總金額_____，計：

　　質保金_____，質保期_____年。

　　6.門邊線條25元/米，按實際收貨結算。付款方式：滿5萬結一次。

　　第六條驗收：

　　1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現場進行驗收，并將結果通知乙方，如交貨期屆滿，甲方未能及時收貨，乙方可適當收取一定的'保管費用。

　　2.如有質量問題，由乙方負責維修或更換，直至甲方驗收合格為止；

　　3.如逾期驗收則視為質量合格（注：安裝完畢七日內驗收）。

　　4.如乙方生產的產品不符合要求，甲方有權終止合同。

　　第七條特別條款：

　　1.貨物運輸由_____方負責，運費由方承擔；搬運費由_____方承擔，產品安裝由方負責；

　　2.甲方未按期支付進度款、（交）提貨期限順延；

　　3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物，乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。

　　4.甲方應為乙方提供適合安裝作業的現場、供電、清潔環境、運貨通道。安裝期間，甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。

　　5、乙方在現場安裝作業時，所造成的安全事故由乙方全部承擔。

　　第八條違約責任

　　1.乙方違約，則雙倍返還預付款；

　　2.甲方違，則不退還預付款，而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償；如不能再合同約定的期限內支付乙方應付貨款，乙方有權從甲方貨物現場撤出所有產品，直至甲方支付應付所有貨款為止；

　　3.乙方不能按時交貨，按照每逾期一日向甲方支付

　　作為違約金，若該項違約金不足本條第一款金額，按第一款承擔違約金。

　　4.若因乙方質量問題造成的損失，如人工費、搬運費、工期延誤等，全部費用由乙方承擔。

　　第九條法律效力：

　　1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效；

　　2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；

　　3、一切由執行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協商解決，如協商不能解決時，則提交成都仲裁委員會。

　　第十條其他事項

　　1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。

　　加工圖紙必須由甲方現場代表李翔，乙方代表殷本建雙方簽字，每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發票。

　　甲方：乙方：成都市文春木業有限公司

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　開戶行：開戶行：

　　賬號：賬號：

　　電話：電話：

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

承攬加工合同7

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承攬方)

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、 產品名稱及加工數量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、 相關事宜:

　　1、 由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

　　3、 產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、 時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、 加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、 付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的'違約金。

　　六、 其他事宜：

　　本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　蓋章：

　　簽約人：

　　職務：

　　電話號碼：

　　已方：

　　蓋章:

　　簽約人：

　　職務：

　　電話號碼：

　　時間： 年 月 日

承攬加工合同8

　　承攬方(甲方)：xx

　　定作方(乙方)：xx

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱：xx

　　型號：xx

　　規格：xx

　　質量要求：xx

　　計量單位：xx

　　數量：xx

　　加工費：xx

　　單位總價：xx

　　第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

　　第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。

　　第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

　　材料名稱：xx

　　型號：xx

　　規格：xx

　　質量要求：xx

　　計量單位：xx

　　數量：xx

　　單價：xx

　　總價：xx

　　圖紙、技：xx

　　術資料及：xx

　　交付時間：xx

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱：xx

　　交付時間：xx

　　交付地點：xx

　　交付數量：xx

　　包裝要求：xx

　　檢驗方法：xx

　　運輸方法：xx

　　運費承擔：

　　第六條加工費結算辦法與時間xx。

　　第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。

　　6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

　　為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的.履行。

　　第十三條通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：xx。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：

　　(1)提交xx仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx

　　法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx

　　地址：xx地址：xx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　簽訂地點：xx簽訂地點：xx

承攬加工合同9

　　訂做方（以下簡稱需方）：______

　　承攬方（以下簡稱供方）：______

　　訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）

　　品名：箱梁芯模

　　規格：25米正交

　　數量：2

　　單位：套

　　重量（噸）：11

　　單價元/噸：7000

　　價款（元）：77000

　　備注：約計重量

　　總計：總金額（大寫）柒萬柒仟元整

　　二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

　　三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規范要求，并配合甲方的監督檢查；

　　四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；

　　五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

　　六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；

　　七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的.剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。

　　八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。

　　九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔。

　　十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。

　　十一、違約責任：由違約方負責；

　　十二、解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；

　　十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

　　十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

　　訂做方：______承攬方：______

　　單位：______單位：______

　　法定代理人：______法定代理人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　電話：______電話：______

　　開戶行：______戶名：______

　　帳號：______卡號：______

　　郵編：______郵編：______

　　簽訂時間：______

承攬加工合同10

　　合同編號：___________

　　簽約地點：______________

　　日期：__________________

　　甲方：________

　　地址：__________

　　電話：__________

　　傳真____________

　　乙方：________

　　地址：__________

　　電話：__________

　　傳真____________

　　根據平等互利原則，______________有限公司與______________有限公司友好協商特約簽定本合同。

　　一、雙方：由乙方提供不作價設備______美元（港幣）給甲方用于加工生產______之用，（詳見設備清單）。產權歸乙方所有。使用期限為______年，在監管期限內，不得擅自在境內銷售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期后如不續簽，則由甲方協助乙方申報海關核準后處理。乙方以免費方式提供設備，不需甲方辦理付匯進口，也不需用加工費或差價償還設備款。

　　二、甲方向乙方購買原料、輔料

　　原料輔料編碼單位數量單價金額品名單位數量單價金額

　　三、甲方供乙方制成品的`數量及金額

　　原料輔料編碼單位數量單價金額品名單位數量單價金額

　　四、乙方供料于____________________起運抵_______________

　　甲方制成品于_________________日前運往______________

　　五、運輸方式及運費用

　　_______________________________________________________

　　六、保險費負擔

　　______________________________________________________

　　七、付款方式

　　_____________________________________________________

　　八、包裝要求

　　_____________________________________________________

　　九、仲裁：因執行本合同所發生的爭議或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決，如果協商不能解決，應提交中國國際貿易促進委員會根據該會仲裁程序進行仲裁，仲裁裁決為最終裁決，對雙方都有約束力。

　　十、本合同一式八分，由簽字雙方各執一分，其余六分報送有關部門備案。

　　甲方（蓋章）：__________________

　　乙方（蓋章）：__________________

承攬加工合同11

　　合同編號：____________________

　　定作人：____________________

　　簽訂地點：____________________

　　承攬人：____________________

　　簽訂時間：_______年______月______日

　　第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限____________________

　　計量：____________________

　　工作量：____________________

　　報酬：____________________

　　項目名稱及內容：____________________

　　數量：____________________

　　交付期限：____________________

　　單位：____________________

　　工時：____________________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　合計人民幣金額（大寫）：____________________（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條技術標準、質量要求：____________________

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：____________________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：____________________

　　第五條承攬人使用的材料由____________________人提供。材料的檢驗方法：____________________

　　第六條定作人（是／否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的'工作是：____________________

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：____________________

　　第八條結算方式及期限：____________________

　　第九條定作人在______年______月_____日前交定金（大寫）____________________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是／否）可以留置工作成果。

承攬加工合同12

　　委托方：______________

　　簽訂地點：______________

　　承接方：________________

　　日期：_______年_______月_______日

　　依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1.1項目(制作)

　　1.2廣告及活動內容及有關證件的`名稱、編號

　　1.3發布地點或形式：______________

　　1.4顏色：______________

　　1.5規格或材料：______________

　　1.6刊播次數、起止日期及時間：

　　第二條：費用及支付方法

　　2.1費用

　　本次活動總金額為______________，(大寫圓整)

　　2.2結算方式和期限：

　　____________________________

　　第三條：驗收方式及時間：

　　______________

　　第四條：違約責任

　　4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　4.2承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　4.3其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理。

　　1.向地經濟合同_____機關申請_____;

　　2.向連云港市當地人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。

　　委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：

　　單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)

　　地址：______________地址：______________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　電話：______________電話：______________

承攬加工合同13

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　郵編：郵編：

　　電話：電話：

　　法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：

　　開戶行：開戶行：

　　帳戶：帳戶

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品名或項目規格

　　型號計量

　　單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限

　　單價總金額

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　代表：____________________代表：____________________

　　________年____月____日________年____月____日甲方：中國________公司，地址：________電話：________電傳：________

　　法定代表人：________職務：________國籍：________

　　乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________

　　法定代表人：________職務：________國籍：________

　　雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。

　　第一條加工內容

　　乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。

　　第二條交貨

　　乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。

　　第三條來料數量與質量

　　乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

　　第四條加工數量與質量

　　甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。

　　第五條加工費

　　甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。

　　第六條付款方式

　　乙方將不作價的`原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

　　第七條運輸與保險

　　乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

　　第八條不可抗力

　　由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。

　　第九條仲裁

　　本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：

　　1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

　　2.中華人民共和國法律;

　　3.在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。

　　仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。

　　第十條合同有效期

　　本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

　　第十一條合同的續訂

　　本合同有效期屆滿之前____月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。

　　第十二條合同文本與文字

　　本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。

　　本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

　　第十三條其他

　　1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____%.

　　2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

　　第十四條合同條款的變更

　　本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

　　甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)

　　代表：________________代表：________________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

承攬加工合同14

　　定作方：xx（簡稱甲方）

　　營業執照號碼：xxx

　　承攬方：xx（簡稱乙方）

　　營業執照號碼：xxx

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：xxx

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：xxx

　　三、履行的期限、地點和方式：xxx

　　四、驗收標準和方法：xxx

　　五、結算方式：xxx

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1．承攬方的'違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx％或酬金總額xx％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值xx％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金xx％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：xxx

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式xx份，正本雙方各執xx份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。

　　十二、本合同簽訂日期：xx年xx月xx日

　　定作方：xxx

　　代表：xx

　　開戶銀行：xx

　　帳號：xx

　　承攬方：xxx

　　代表：xx

　　開戶銀行：xx

　　帳號：xx

　　xx年xx月xx日

承攬加工合同15

　　甲方（定作方）：_____________代理人：___________地址：_________聯系電話：__________

　　乙方（承攬方）：_____________代理人：___________地址：_________聯系電話：__________

　　甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據《民法典》和其他相關法規的規定，就___________玻璃供需問題，經雙方友好協商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

　　一、品種、規格、數量、單價：

　　玻璃品種：___________，規格：___________，數量：___________，單價：___________。

　　交貨地點：______________________

　　運輸方式、費用：

　　1）由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責.

　　2）產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統一貼在白玻面，以便區分。

　　二、交貨期：

　　合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。

　　三、驗收方式：

　　1）玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發現有不符合下單尺寸的`產品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。

　　2）_________玻璃制作按國家標準執行，相關規定以行業標準為準.

　　六、結算及付款方式：

　　甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發票給甲方。

　　七、違約責任：

　　1）雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.

　　2）如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。

　　八、其他：

　　本合同未盡事宜，由雙方協商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。

　　九、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。

　　十、保質期及保修

　　1、保質期為二年（驗收之日起）

　　2、執行本項目保修期，在保修期內發現玻璃質量問題，乙方無償更換，執行保修內產品所附有的責任。

　　甲方：__________乙方：___________

　　代表：__________代表：___________

　　賬號：__________賬號：___________

　　戶行：__________戶行：___________

　　___________年___月___日___________年___月___日

【承攬加工合同】相關文章：

加工承攬合同12-10

加工承攬合同12-29

承攬加工合同12-05

承攬加工合同12-03

【薦】加工承攬合同01-09

【熱門】承攬加工合同01-04

加工承攬合同【薦】01-07

【推薦】承攬加工合同01-03

有關承攬加工合同10-06

承攬加工合同【推薦】01-12