購銷合同[合集5篇]
隨著法律法規不斷完善,人們越發重視合同,我們用到合同的地方越來越多,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的購銷合同5篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
購銷合同 篇1
需方:(以下簡稱甲方)
供方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,按照平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以資共同遵守。
第一條、鋼材品種、規格、材質
第二條、合同金額
1、合同總價暫定: 元,大寫 元;
2、付款: 支付,在需方每次付款時,供方要提供正規發票,并作為付款的前提條件。
3、在合同簽約時,乙方對本工程的資金支付情況已作充分了解,乙方同意甲方按照業主資金到位情況給予材料款的支付,并共同承擔資金風險。由于業主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的.情況,乙方同意不追究甲方逾期付款責任,并自愿與甲方共同向業主進行資金催討。
第三條、鋼材數量按第條原則計算
1、現場設置地磅,按實測噸位計算。
2、圓鋼以過磅數量為準;螺紋鋼現場點數,計算延長米,按每米理論重量計算噸位。若現場抽樣的每米實際重量誤差小于理論重量的97%時,按每米實際重量計算或退貨。
第四條、交貨規定
1、甲方提前 天通知乙方,乙方應保證兩天內按計劃交貨。因乙方原因使甲方停工待料,給甲方造成經濟損失由乙方承擔。
2、乙方送貨 工地,甲方聯系人及聯系方式地的運費由乙方承擔,卸車的費用由甲方承擔,在運輸途中的安全及責任由乙方負責。
3、乙方交貨時提交送貨單,本批次的材質檢驗單及相應鋼材,應價格)乙方鋼材送到現場,甲方當場辦理驗收手續。
第五條、驗收方法:現場由監理和甲方按規范標準見證取樣、送檢。
第六條 甲乙雙方的權利和義務
1、甲方負責每月提交一次鋼材用量計劃,提前叁天向乙方提供所采購的詳細數量、規格型號清單及到貨日期。在收到乙方準確到貨時間通知后組織驗收、收貨。
2、甲方按照約定的付款方式的規定向乙方支付款項。
3、乙方所交貨物品種、規格、質量不符本合同規定時,甲方不能利用的,乙方應負責包退、包換。由于上述原因導致延誤交貨時間,按第六條中第4點處理。
4、乙方延遲供貨,根據延遲天數按本合同暫定總價款的日支付違約金。乙方任何理由拒絕供貨的,按本合同暫定總價款的 50% 向甲方支付違約金。甲方也可主張損失賠償,乙方延遲或拒絕供貨給甲方造成的損失包括但不限于工期違約、賠償(罰款)損失、班組停(窩)工賠償損失、租賃設備租雜費損失、管理成本增加帶來的損失、更換供應商的損失、物價上漲損失等。
5、乙方供應不及時影響甲方生產時,甲方有權另找其他供應商。
第七條 產品價格如需調整,必須經雙方協商。如乙方因價格問題而擅自延期交貨,或停止供貨時,按第六條第4點處理。
第八條 為了便于甲方對合同履行實施有效監控,乙方必須于每月28日前將供貨、收款、欠款等情況以傳真形式送至甲方,并進行電話確認,甲方傳真號為 。
第九條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由,在取得對方相關許可證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔違約責任。
第十條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,向 人民法院起訴。
第十一條 本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部貨物送齊經甲方驗收無誤,并按本合同規定將貨款結算以后終止。
第十二條 本合同在執行期間,如有未盡事宜,由甲乙雙方協商,另行簽訂補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
第十三條 本合同一式
購銷合同 篇2
甲方(買方):________________
乙方(賣方):________________
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。
一、供貨貨物名稱及規格型號、數量、價格等
名稱型號規格廠家/產地數量單位單價
(元)總價
(元)
總金額(人民幣): 萬 仟 佰 拾 元 角 分
二、貨物質量要求
1.乙方提供的貨物必須符合中華人民共和國國家及行業標準。
2.乙方提供的貨物必須是全新的,且進貨渠道合法﹐產品必須具備出廠合格證。
3.乙方貨物如有質量問題而發生爭議,由使用單位所在地商檢部門進行質量鑒定,鑒定費由乙方承擔。
三、送貨及驗收
1.送貨地點:________________________
2.送貨時間:________年_____月_____日前。
3.乙方必須按甲方指定的交貨地點,按時免費送貨上門及安裝。
4.貨到_____天內驗收,驗收條件以雙方簽定的合同為準。
5.按合同簽訂的產品說明書、招標文件及談判確定的技術指標作為質量驗收的標準。乙方提供的應標貨物說明書,產品的彩色外觀圖片及交付的樣品都將作為驗收的有效依據。
四、付款方式(選擇下列第___種方式)﹕
1﹑國內采購設備物資,原則上不付預付款。待貨到指定地點經甲方驗收合格后,在_____個工作日內一次付清;
2﹑待貨到甲方指定地點經甲方驗收合格后付合同總金額的百分之_____,余款待設備運行_____個月無故障后一次付清。
發票由賣方按國家有關財稅規定開給買方﹐否則乙方須向甲方支付合同總金額的百分之三十的違約金。
五、質量保證及售后服務條款
1.乙方應保證合同項下所供貨物是全新的質量合格的廠家正品,是目前合同規定的產品,貨物享受原廠維修服務。
2.保修期限:在貨物經甲方驗收合格之日起_____年為免費保修期,乙方在保修期內免費提供貨物正常使用情況下的維修及保養服務。
3.保修方式:報修后24小時內上門保修。
4.乙方收到報修5天內或征得甲方同意的延長期限內不能按時排除故障,應提供備用設備給甲方維持工作。因乙方的.保修服務不到位,質保期將順延。
5.質量保證期滿后,若有零部件出現故障,經權威部門鑒定屬于壽命異常問題(明顯短于該零部件正常壽命)時,則由乙方負責免費更換及維修。
六、違約責任
1.乙方未能按時交付貨品,則按逾期處理,乙方應向甲方支付逾期貨款總額百分之一/天計的違約金。逾期交付超過15天,甲方有權終止合同,乙方應向甲方支付貨款總額百分之二十的違約金。
2.乙方交付的貨物不符合合同規定,甲方有權拒收,乙方需向甲方支付貨款總金額20%的違約金。甲方同意更換的,乙方在征得甲方同意的時間內未能調換的,按逾期交貨的違約責任處理。
3.如果乙方提供的產品存在質量問題﹐給甲方或第三方造成損害的﹐乙方負責賠償甲方或第三方的損失。
4.甲方無正當理由拒收貨物,拒付貨款的,甲方需向乙方支付合同總金額的10%的違約金,乙方并有權按法律規定(程序)向甲方索賠損失。
七、爭議解決方式
因本合同發生爭議,由雙方協商解決,協商不成時,應向有管轄權的人民法院起訴。
八、本合同正本一式四份﹐甲﹑乙雙方各執兩份,具有同等法律效力,未盡事宜,經雙方協商一致可簽定補充協議﹐補充協議與本合同具有同等效力。
九、中標通知書、投標文件、招標文件、經雙方簽署確認的文件及本合同之所有附件均為本合同的有效組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十﹑本合同由甲﹑乙雙方在________簽訂﹐自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:______________乙方:_____________
法定代表人或授權代表(簽字):__________法定代表人或授權代表(簽字):__________
法定代表人﹕法定代表人﹕
地址:______________地址:______________
郵政編碼:__________郵政編碼:__________
電話:______________電話:______________
開戶銀行:__________開戶銀行:__________
銀行賬號:__________銀行賬號:__________
簽字日期:__________簽字日期:______
購銷合同 篇3
原告:王XX,女,漢族,現就職于XX市勞教所第X大隊,電話:XXXXX
被告:河北XXX房地產開發有限公司,地址:XX市XX路XX號,法定代表人:張XX,電話:XXXXX
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同,約定由原告購買被告擬建造的位于XX縣XXX的一套面積為181.65平方米的商品房,該房屋為聽楓苑t11號,交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后,原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是,被告卻遲遲沒有建造該房屋,超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直違反合同約定,未履行交房義務,導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定:“出賣人逾期超過45日未能交房的`,買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同,返還已付房款,但被告到目前為止只返還給原告房款50000元,遲遲不予返還剩余房款,未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院,請求法院判如所求!
此致
XX市XX區人民法院
具狀人:王XX
XX年X月X日
附:本訴狀一式二份
證據X件
購銷合同 篇4
買方(以下簡稱甲方) 合同號:
合同簽署地點:
賣方(以下簡稱乙方) 合同簽署:
鑒于甲方同意按照下述條款購買,乙方同意按照下述條款出售下列設備或材料,甲乙雙方特簽訂本合同。
第一條、設備或材料名稱 型號 廠商 產地數量 金額及服務設施、服務或其他設備正常運轉必需的配件時,設備價格已包含配件、運費、保險費以及服務費用等其他費用,無需另行支付任何其他費用。
第二條、交貨 運輸 保險及包裝
1、交貨時間:在乙方收到預付款 60 個工作日內
2、交貨地點:甲方(買方)公司 收貨人: 電話:
3、乙方應于交貨同時提供本合同所要求的相關技術文件。
4、乙方負責為設備投保
5、包裝:乙方應提供設備運至合同規定的交貨地點所需要的包裝,以防止設備在運輸過程中遭到損壞。這類包裝應采取防潮、防曬、防震、防壓、防水及防止其它損壞的必要保護措施,從而保護設備能夠經受多次搬運、裝卸以及較長時間的運輸。乙方應承擔由于其包裝不良或其防護措施不妥而引起的一切損失。
第三條、驗收調試及技術標準
1、外包裝檢驗:全部設備或材料運至甲方指定的交貨地點后 5 個工作日內,甲方和乙方共同對設備進行外包裝檢驗;檢驗內容為:設備或材料外包裝是否破損、變形是否正常等。
2、設備的調試和安裝驗收:
2.1乙方負責完成設備的安裝,甲方應提供相應技術人員協助安裝;乙方負責設備安裝后的調試工作,并負責安裝調試過程中所有非人為損壞零部件的更換;
2.2設備安裝調試完成正常運行30天后,由雙方共同按照雙方協議的驗收標準進行最終驗收,合格后簽署《設備驗收合格單》。如果達不到雙方的協議的驗收標準,甲方有權利順延驗收期限或者退貨處理。
3、技術標準:國家相關標準、廠家技術標準,按國家GB/17587.3-1998標準執行。
第四條、付款及支付方式:
合同總價按照以下約定支付:
1、乙方在收到貨款后發貨;
2、乙方在收到合同總價值90%貨款后由乙方根據實際收到貨款開出增值稅發票;
3、剩余 10%設備款,作為質量保證金,在質量保證期滿且雙方無異議的情況下,由甲方 7 日內向乙方支付。
4、支付方式; 雙方同意本合同貨款以人民幣結算,本合同所涉款項均以銀行電匯方式付款。
第五條、保修與維護
1、本合同第一條確定的設備價格已包含乙方向甲方提供的安裝和保修服務費用;
2、 設備保修期為12個月,自雙方共同簽署《設備最終驗收合格單》次日起計算;
3、保修期內設備出現任何非人為缺陷,乙方應在接到甲方通知之日起48小時內派技術人員到達現場進行維修或根據情況進行免費更換;
4、 如在保修期內出現多次故障使甲方足以對乙方產品質量產生不信任,甲方可以選擇退貨或者提出賠償要求。
第六條、質量保證
1、乙方應保證所提供的設備是全新的、在交付時沒有缺陷且符合甲方提出的技術標準及規范;乙方應保證其出售的設備可供正常使用,并且在經過正確安裝、正常操作和保養的前提下,在設備的壽命期內運轉良好(設備的使用壽命期為 10 年);設備的材料和零部件均應符合或優于甲方提出的技術標準及規范;
2、如果由于工藝的復雜性或交付數量巨大,使得在交付時甲方無法對設備進行全面及時檢驗或由于設備缺陷的.隱蔽性導致在交付時甲方未能查驗出設備的質量瑕疵,那么,只要在交付后的一年內甲方發現乙方提供的設備或其零部件與前述標準或規范不符,甲方仍有權要求乙方修理或更換,修理、更換的費用以及由此引起的其他拆除、搬移及修復費用均由乙方承擔。質量保證期自修理或更換符合合同約定之設備的次日起算;
3、如乙方在本合同中提供的質量保證與其他在本合同產品上質量承諾不一致時,由甲方選擇適用有利于甲方的內容;
4、該設備所包含的技術條款中的所有條件乙方必須滿足,因為技術條件不能滿足合同要求影響到甲方正常生產,甲方有權向乙方提出相應索賠,具體數值甲乙雙方商定。
第七條:違約責任
1、除不可抗力外,如乙方不能按照本合同規定的時間交貨和提供服務的,乙方應在不影響本合同項下甲方享有的其他補救措施的情況下,自合同規定的交貨期期滿次日起按滯延天數每天支付甲方設備總價值0.5%的滯納金。但延遲交貨的滯納金總額不得超過設備總價值的30%;
2、若甲方不能按照本合同規定的時間提供場地致使乙方延遲交貨,乙方有權向甲方收取一定的倉管費,具體費用由甲乙雙方商定;
3、合同任何一方不履行本合同義務或履行本合同義務不符合約定時,除本合同另有約定外,應當向另一方支付設備總價值30%的違約金;
4、如乙方的遲延交貨的時間超過10個工作日,甲方可以選擇解除合同并追究乙方的違約責任;
5、乙方不允許在設備上設置密碼或者其他障礙妨礙甲方正常使用,如有違反造成的一切損失均由乙方承擔;
6、按照本合同約定應當支付的違約金、滯納金以及其他損失賠償費用應當在明確責任后十日內付清,否則按逾期付款處理;
7、設備安裝調試完成投入使用,由于乙方設備設計缺陷等原因造成設備連續3個月開機率達不到95%以上,且乙方采取的彌補措施仍未能達到最初設計要求,甲方可以無條件退貨。甲方因使用乙方設備造成損失的,由乙方承擔賠償責任;
8、因本合同履行過程發生糾紛,解決糾紛的費用由過錯方承擔,其中包括為訴訟而支出訴訟費、律師代理費與差旅費用等。
第八條:合同解除
1、如乙方在合同履行中存在下述情形之一,甲方可隨時向乙方發出書面通知,解除部分或全部合同:
1)乙方在正常情況下遲延提供部分或全部設備或服務超過 20 天的;
2)乙方交付的設備不符合本合同約定或乙方未能履行本合同規定的其他實質性義務,經甲方提出異議后 20 天內沒有采取有效的補救措施的。
2、甲方根據第本條款約定解除本合同,并不損害甲方在解除合同時要求金錢賠償或采取其他救濟措施的權利。
第九條:爭議解決及法律適用
1、本合同適用中華人民共和國法律,并按其進行解
2、因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,應通過雙方友好協商解決,協商不成,任何一方均可以采取以下第 種解決方式:
(1)向 仲裁委員會申請仲裁。仲裁裁決為終局裁決,對雙方均有約束力。
(2)向買方所在地有管轄權的法院提起訴訟。
第十條、合同的更改:本合同的任何變更、修改均須雙方同意并簽署書面意見方為有效,因更改合同致使一方遭受損失的,應由責任方賠償對方因此而遭受的損失。
第十一條:本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效;
第十二條:其它未盡事宜:由雙方協商解決并另行達成書面合同予以解決。
甲方:乙方:年月日:
購銷合同 篇5
采購方: (以下簡稱甲方)
供貨方: (以下簡稱乙方)
鑒于,甲方經過考察和評估,將乙方作為合格的供應商,并依據產品驗收的標準和技術要求向乙方采購產品。根據《中華人民共和國合同法》規定,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方采購 鋼材等原材料 事項,達成如下協議:
一、采購標的
1)甲方向乙方采購的鋼材品種、型號如下列清單所列示:
剛才品種型號計劃采購數量市場單價
2)甲方根據生產經營的需要,在使用前提前向乙方訂購上述品種和型號的鋼材等原材料,并向乙方發出《采購單》。
3)乙方在收到甲方發出的《采購單》后,根據訂貨單上確定的品種、型號、數量備貨,并在《采購單》確定的時限內向甲方發貨。
4)甲方需要上述采購清單之外的材料時,可以事先向乙方詢價和發出要約,在得到乙方承諾后,甲方向乙方發出《采購單》,乙方根據《采購單》的確定的內容備貨發貨。
5)上述市場單價發生調整時,乙方應在收到甲方《采購單》時及時予以回復,并征求甲方是否訂貨的意見,在得到甲方明確的.書面訂貨回復后,方可以備貨和發貨,否則,甲方可以按上述采購清單所確定的市場單價結算。
二、結算方式
1)乙方根據甲方發出的《采購單》以及甲方收貨的簽收回執與甲方辦理貨款結算手續;
2)雙方確定每月25日為雙方對賬日,在該日,乙方持上述單據與甲方進行對賬,確認甲方使用的材料型號、數量和總價;
3)雙方對賬完成后,由乙方向甲方開具一般納稅人增值稅專用發票;
4)甲方在收到乙方開具的一般納稅人增值稅專用發票后,在對賬日后的下月的25日前向乙方支付貨款;
5)乙方同意,甲方可以在結算貨款時,暫時扣除該筆貨款的 %作為質量保證金。每筆質量保證金在該筆交易發生一年后向乙方返還,質量保證金不計算利息,如果因乙方提供的該批次的原材料質量出現問題,甲方有權扣除該筆質量保證金。
三、交貨時間、地點、方式
1)交貨時間:乙方應當在收到甲方《采購單》后 日內向甲方交貨。
2)交貨地點: 湖南長沙收貨人指定的地址
收貨人名稱:
地址:
3)交貨方式:乙方負責貨物運輸至甲方指定的地址
4)貨運方式:汽運
5)乙方將標的物運至甲方指定地址并經過甲方驗收合格后,方為標的物交貨日期。甲方在合同約定的交貨地點提貨,運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。 合同標的物毀損、滅失風險自乙方完成交貨后轉移之甲方。
6)甲方對乙方交付的標的物,均應妥善接收并保管。對誤發或多發的貨物,甲方應負責妥善保管,并及時通知乙方,由此發生的費用由乙方承擔。 7)如甲方要求變更交貨地點,應在合同規定的交貨日期三天前通知乙方。由于變更發貨地址增增加的運保費由甲方承擔。
四、驗收時間、地點、標準、方式
1、驗收時間:甲方應在收貨的當天安排驗收,如果甲方無法及時安排驗收的,應通知乙方,另行安排驗收時間。如果雙方驗收合格,則由甲方出具驗收合格書。
2、驗收地點:
3、驗收標準:乙方應提供所供應的原材料的檢驗報告和檢驗標準,甲方根據通用的國家標準對乙方提供的原材料進行抽檢,抽檢不合格的,可以視同乙方提供的該批次的原材料均不合格。驗收包括但不限于對乙方提供的材料的品種、型號、數量、重量、技術參數等進行檢驗。
五、違約責任
1、乙方逾期交貨,每逾期一天,應支付《采購單》所確定的采購總金額1%的違約金,違約金累計總額不超過采購總額的30%。逾期交貨超過10天,視為交貨不能,甲方有權撤回《采購單》并要求乙方支付采購總金額30%違約金。
2、乙方提供的原材料未按照本合同之約定通過甲方驗收合格,每遲延一天向甲方支付合同總額1%違約金,超過10天仍未驗收合格,甲方有權撤回《采購單》,乙方應賠償甲方由此遭受的的其他經濟損失。
3、乙方提供的原材料雖然經甲方驗收收貨,但在甲方使用過程中發現存在有收貨檢驗時未發現的質量瑕疵,或者甲方的客戶在使用甲方設備過程中因乙方提供的材料質量瑕疵導致人身財產損害的,乙方應向甲方賠償全部經濟損失。
六、不可抗力
如發生不可抗力事件,受不可抗力事件影響的一方應取得公證機關的不能履行或不能全部履行合同的證明,并在事件發生后15個工作日內,及時通知另 一方。雙方同意,可據此免除全部或部分責任。
七、合同變更 未盡事宜,雙方協商解決;合同的變更及修改須經雙方同意,以書面形式變更。
八、爭議解決方式 雙方如發生爭議,應協商解決;如協商不成,任何一方應向甲方所在地人民法院提出訴訟。
九、合同生效及終止 合同自雙方簽字并蓋章后生效,雙方權利義務履行完畢后,合同終止。
十、合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
授權代表: 授權代表:
日期 日期
【購銷合同】相關文章:
柴油購銷合同-購銷合同07-23
購銷合同(精選)10-07
購銷合同【經典】10-07
購銷合同[精選]12-28
購銷合同(經典)04-24
購銷合同[經典]08-19
購銷合同08-18
(精選)購銷合同09-12
【經典】購銷合同09-10
(精選)購銷合同09-08