国产精品一久久香蕉产线看-国产精品一区在线播放-国产精品自线在线播放-国产毛片久久国产-一级视频在线-一级视频在线观看免费

加工承攬合同

時間:2024-02-20 15:14:08 合同范文 我要投稿

【優選】加工承攬合同

  在人們越來越相信法律的社會中,合同出現在我們生活中的次數越來越多,簽訂合同也是非常有必要的行為。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編整理的加工承攬合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

【優選】加工承攬合同

加工承攬合同1

  訂立合同雙方:

  承攬人:______________________________

  定作人:______________________________

  定作人委托承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條 加工成品

  編號:________________________

  名稱:________________________

  規格:________________________

  單位:________________________

  數量:________________________

  備注:________________________

  第二條 加工成品 質量要求

  (加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

  編號

  名稱

  規格

  單位

  數量

  備注

  第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

  ________________________________________________________________________

  (1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

  第四條 技術資料、圖紙提供辦法

  _____________________________________________________________________

  (1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)

  第五條 價款或酬金

  ___________________________________________________________________

  (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

  第六條 驗收標準和方法

  ________________________________________________________________________

  (1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)

  第七條 交貨的時間和地點

  ________________________________________________________________________

  (1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議;并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

  第八條 包裝要求及費用負擔

  ____________________________________________________________

  第九條 運輸辦法及費用負擔

  ___________________________________________

  _____________________________

  第十條 結算方式及期限

  ________________________________________________________________________

  第十一條 其他

  ________________________________________________________________________

  (如:1.根據國家有關規定,定作人可向承攬人交付定金,定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的,無權請求返還定金,承攬人不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,等等。)

  第十二條 承攬人的違約責任

  一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的',應當負者修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作人仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。

  三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

  未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作時,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作人代保管時,應當償付定作人實際支付的保管、保養費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作人因此造成的損失。

  九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人對工作質量、數量承擔責任。

  十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作人的違約責任

  一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬犬因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。

  三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權解除合同,定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人停工待料的損失。

  四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時,承攬人有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時,定作人還應補償不足部分,如定作物不能變賣,應當賠償承攬人的損失。

  五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此

  而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的,定作人應當承擔責任,并賠償承攬人由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理

  加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份,交________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

  定作人:(蓋章)________________

  代表人:(蓋章)________________

  地址:__________________________

  電話:__________________________

  開戶銀行:______________________

  賬號:__________________________

  承攬人:(蓋章)________________

  代表人:(蓋章)________________

  地址:__________________________

  電話:__________________________

  開戶銀行:______________________

  賬號:__________________________

  ____________年_______月_____日

加工承攬合同2

  地址:____________

  電話:____________

  傳真:____________

  委托方:______________

  受托方:____________

  公司簽訂地點:_______________

  簽訂時間:____________

  標的、數量、價款:____________

  1.驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關行業標準。

  2.質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

  3.結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

  4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

  5.(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。

  6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。

  7.交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按合同總額1%支付違約金。

  8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的'內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。

  9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

  10.本合同根據《_____》及有關法律法規,雙方經過友好協商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

  委托方:____________公司受托方:

  法人代表:____________ 法人代表:____________

  委托代表:____________ 委托代表:____________

  傳真:____________ 傳真:____________

  電話:____________ 電話:____________

  開戶銀行:____________ 開戶銀行:___________

  帳號:____________ 帳號:____________

  地址:_____________ 地址:____________

加工承攬合同3

  定作單位:______________ (以下簡稱甲方)

  承攬單位:______________(以下簡稱乙方)

  根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。

  第一條 加工構件品名與價款

  一、加工品名:某項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

  二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。

  三、加工單價:每噸_______元整人民幣(_______元人民幣)

  四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。

  五、本加工構件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝,乙方提供構件機械翻身。

  六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。

  第二條 加工成品期限與交付

  一、加工期限:共計____日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

  二、交付狀態:按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。

  三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。

  第三條 加工材料供應與采購

  一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。

  二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。

  三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。

  四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。

  五、材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。

  第四條 加工成品質量與驗收

  一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。

  二、質量等級:一次驗收合格

  三、保修期限:保修________年。

  四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。

  五、驗收交付:加工完畢預組裝后,以國家頒發的`工程驗收規范、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。

  六、乙方應嚴格按照標準規范、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠,并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。

  七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,不對乙方的加工構件質量負全部責任。

  定作單位:______________

  承攬單位:______________

  ______年________月_______日

加工承攬合同4

  訂做方(甲方):

  制作方(乙方):

  一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期

  交貨日期:合同簽定起日內

  其它說明:

  二、質量要求、技術標準:

  三、驗收標準、方法:按樣品工藝為檢驗標準。

  四、包裝要求及費用負擔:

  五、交貨方式及地點:乙方負責送到甲方安裝地(北京范圍內),六、結算方式及期限:

  七、違約責任:雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現問題根據問題所屬承擔責任。

  八、解決合同糾紛的方式:被告住所地人民法院訴訟。

  九、其它事項:由雙方協商解決。

  十、戶名:___有限

  公司帳號:

  開戶行:

  訂做方

  ______年____月____日

  制作方

  ______年____月____日

加工承攬合同5

  甲方:____________________乙方:____________________

  代表:____________________代表:____________________

  ____年____月____日____年____月____日 甲方:___________中國________公司,地址:________電話:________電傳:________

  法定代表人:________職務:________國籍:________

  乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________

  法定代表人:________職務:________國籍:________

  雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。

  第一條加工內容

  乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。

  第二條交貨

  乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港 口 交付乙方。

  第三條來料數量與質量

  乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

  第四條加工數量與質量

  甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失。

  第五條加工費

  甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。

  第六條付款方式

  乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。

  第七條運輸與_____

  乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。

  第八條不可抗力

  由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。

  第九條_____

  本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國_____________機構進行_____。_____適用法律為:

  1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

  2.中華人民共和國法律;

  3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。

  _____裁決為終局裁決,_____費用由敗訴一方承擔。

  第十條合同有效期

  本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的.________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

  第十一條合同的續訂

  本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。

  第十二條合同文本與文字

  本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。

  本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。

  第十三條其他

  1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%。

  2.甲方收到原材料后,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。

  第十四條合同條款的變更

  本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。

  甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)

  代表:________________代表:________________

  ____年____月____日 ____年____月____日

加工承攬合同6

  合同編號:

  定作人:

  承攬人:

  簽訂地點:

  簽訂時間: 年 月 日

  第一條 加工物

  加工物名稱 規格型號 計量單位 數量  報酬

  單價 金額

  合計人民幣金額(大寫)

  第二條 承攬人提供的材料

  材料名稱 商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 質量 材料費

  單價 金額

  合計人民幣金額(大寫)

  第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限: 。

  第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。

  第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的 日內答復。

  第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是: 。

  第七條 定作人協助承攬人的事項與要求: 。

  第八條 定作物的技術標準、質量要求: 。

  第九條 定作物的包裝要求及費用負擔: 。

  第十條 定作物的交付方式、期限及地點: 。

  第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點: 。

  第十二條 承攬人對定作物質量負責的.期限及條件: 。

  第十三條 定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。

  第十四條 結算方式及期限: 。

  第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。

  第十六條 本合同解除的條件:

  (一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

  第十七條 違約責任: 。

  違約金或損失賠償額計算方法: 。

  第十八條 合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決;

  (一)提交 仲裁委員會仲裁。

  (二)依法向 人民法院起訴。

  第十九條 其他約定事項: 。

  定作人: 承攬方:

  定作人(章): 承攬人(章):

  住所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  經 辦 人:

  電話: 電話:

  傳真: 傳真:

  開戶銀行: 開戶銀行:

  帳號: 帳號:

  稅號: 稅號:

  郵政編碼: 郵政編碼:

  年 月 日

加工承攬合同7

  訂立合同雙方:

  承攬方:以下簡稱甲方

  定作方:以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

  第一條加工成品

  第二條加工成品質量要求:

  1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

  2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

  3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

  4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

  第三條原材料由甲方提供。

  第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.

  第五條工程價款:按核定價格單計算款元。

  第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

  第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

  第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。

  第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

  第十條本合同簽之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

  第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

  第十二條甲方的違約責任

  1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的.責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

  2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

  3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

  4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

  5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

  3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

  第十三條乙方的違約責任

  1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

  2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

  3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

  4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

  5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

  6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

  第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

  第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

  甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:

  乙方:代表人:地址:電話:

  年月日

加工承攬合同8

  建設單位(甲方): 福建明鑫機器人科技有限公司 合同編號:GL-140619-MX-036

  加工單位(乙方): 漳州市國立金屬制品有限公司 簽訂地點:漳州市

  根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為明確各自權利、義務關系,經雙方協商一致訂立本合同。

  第一條 工程概況

  1、 工程名稱: 機器人 構件

  序號 機臺名稱 部件名稱 單位 數量 重量 價格

  1 翻轉機通用件 機器人底座 個 3 報價預估重量為3010kg,最終重量以過磅為準。 含17%增值稅,裝車費;總價以過磅重量計算。

  2 機器人墊座 個 3

  3 夾具框架 個 6

  4 機座 個 6

  5 從動箱箱體 個 6

  6 箱體墊座過渡板 個 4

  7 機箱墊座 個 4

  8 氣動翻轉變位機 主動箱箱體 個 2

  9 伺服翻轉變位機 伺服減速器箱體 個 2

  備注:已方代早方叫車,運費甲方負責。

  2、 加工地點: 漳州市北斗工業園

  3、 工程量:每批約 5 噸

  4、 合同內容:鋼結構件制作。

  5、 承包方式:包工包料。

  6、 產品標準:合格

  第二條 合同價款

  1、 型鋼及次構件加工費 3310 元/噸(不含檢測費用)。

  第三條 雙方職責

  1、 甲方應提供確認的設計圖給乙方;

  2、 乙方應按本合同約定及設計圖紙設計要求按時、按質、按量完成加工制作工作;

  3、 乙方在制作過程中,必須接受甲方的`質量安全監督。

  4、 甲方中途變更設計,應當以書面形式通知乙方,已加工的鋼構件及現場損失由甲方負責。

  5、 甲方應按本合同約定的期限支付價款。

  6、 甲方應在結算前審核結算清單,如有爭議,應及時提出校對。

  第四條 加工材料提供

  乙方包工包料,經雙方確認材料結算單價如下

  序號 材料名稱 材質 單價 數量 結算金額

  1 鋼板過磅價 Q235 3670

  根據下單時間鋼材價格為準。

  備注:以上構件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。

  第五條 驗收與結算

  1、本工程材料及加工費的核算方法:按材料過磅重量計重;

  2、甲方到乙方廠內提貨,乙方負責裝車,甲方負責卸車運費甲方負責;

  3、甲方在乙方制作過程中需要到乙方工廠監督或驗收加工件時,乙方必須提供方便并協助相關工作。在甲方驗收過程中,如發現質量問題,乙方必須按圖紙及作相應更改。

  第六條 付款方式:

  1、 本月送貨單送出的貨,月底開票及對送貨單送達后次月10號前結清全款。

  2、 若因其他原因甲方無法提取材料,則甲方必須在乙方通知提取材料時間后15天內結清所有款項;甲方逾期付款乙方有權擁有該批材料并向甲方收取違約金(按合同總價的日1收取)。

  第七條 違約責任:現場安裝時出現制作問題(安裝尺寸等問題)由乙方負責返工、無法返工部分由乙方負責解決。

  第八條 其它

  1、合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。

  2、雙方約定,在履行合同過程中如產生爭議,雙方應協商解決。協商無效,任何一方可提請合同履行地所在人民法院解決。

  3、本合同壹式貳份,甲乙雙方各執壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預付款后生效,現場驗收完成無出現加工質量問題后自動失效。

  甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

  代表人: 代表人:

加工承攬合同9

  定作人:______________________ 合同編號:______________________

  承攬人:______________________ 簽訂地點:______________________

  第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限 簽訂時間:

  項 目 名 稱 及 內 容計量單位數量工作量(工時)報 酬交付期限

  單價總金額

  合計人民幣金額(大寫): ¥:

  (注:空格如不夠用,可以另接。)

  第二條 技術標準、質量要求:

  第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:

  第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:

  第五條 承攬人使用的材料由 提供。材料的檢驗方法:

  第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:

  第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:

  第八條 結算方式及期限:

  第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫): 元。

  第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

  第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的',承攬人(是/否)可以留置工作成果:

  第十二條 違約責任:

  第十三條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,提交廣州仲裁委員會仲裁; 。

  第十四條 其他約定事項:

  廣州市工商行政管理局監印

  定作人(章):______________________

  住 所:______________________

  法定代表人:______________________

  居民身份證號碼:______________________

  委托代理人:______________________

  電 話:______________________

  開戶銀行:______________________

  賬 號:______________________

  郵政編碼: ______________________承攬人(章):______________________

  住 所:______________________

  法定代表人:______________________

  居民身份證號碼:______________________

  委托代理人:______________________

  電 話:______________________

  開戶銀行:______________________

  賬 號:______________________

  郵政編碼:______________________

  鑒(公)證意見:______________________

  經辦人:_______________________

  鑒(公)證機關(章)______________________

  年 月 日

加工承攬合同10

  甲方:

  乙方:

  地址:

  地址:

  郵編:

  郵編:

  電話:

  電話:

  法定代表人(委托代理人):

  法定代表人(委托代理人):

  開戶行:

  開戶行:

  帳戶:

  帳戶

  甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:

  第一條:品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

  定作物品名或項目規格

  型號計量

  單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限

  單價總金額

  合計

加工承攬合同11

  需方:________(甲方)

  供方:_______(乙方)

  合同編號:___________________

  簽訂日期:____年____月____日  

  為了規范建筑門窗購銷行為,保護供需雙方合法權益,根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規,明確雙方技術經濟責任,保證工程建設正常進行,經甲、乙雙方協商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。

  1、建筑門窗用途概況 工程名稱:________________;建筑結構:_______________; 工程地址:_____________________;使用層次:__________。

  2、建筑門窗供應要求

  2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。

  2.2交貨點詳細地址:____________________________________。

  2.3其它要求:___________________________________________

  3、結算和付款方式  

  3.2結算方式:  

  3.2付款方式與期限:____________________________________________

  4、技術要求

  4.1乙方供應的產品應嚴格執行并符合__________標準,(標準名稱代號)___________________________________________________________。

  4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。

  4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。

  5、驗收標準、方法及提出異議期限

  5.1驗收標準,按該產品的國家標準驗收,如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。

  5.2 甲方在驗收時,如發現產品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定,應妥善保管,并在__天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降的,不得提出異議。

  5.3 如發現產品有嚴重質量問題,甲方應在48小時內向____市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任承擔。

  6、違約責任

  6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,并參照民法典有關條款及雙方的約定,向對方償付違約部分貨款的 ____%的.違約金。

  6.2 如另行商定責任賠償規定的,應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。

  7、解決爭議的方式  

  7.1 本合同在履行過程如產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決,協商不成的,可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。

  8、其他約定事項

  8.1 乙方在門窗運抵交貨點后,甲方應提從堆放場地,并及時做好相應的驗收工作,如出現問題應及時協商解決。

  8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應提前天通知甲方協商解決,否則造成后果乙方負責。

  8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時,應及時主動通知乙方協商解決,否則造成后果由甲方負責。

  8.4 如遇人為不可抗拒因素(如臺風、洪水等)和其他不可預見事故發生而不能履行合同時,免除承擔違約責任。

  8.5 其他約定:

  9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協商解決。

  本合同一式五份,甲、乙雙方各執二份,____市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。

  甲方:____________乙方:____________

  單位名稱:________單位名稱:________

  ___年___月____日___年___月____日

加工承攬合同12

  定做方:__________

  承攬方:__________

  根據《中華人民共和國民法典》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

  一、加工制作內容:

  1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

  2、制作內容:_______________________________________________________。

  (1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;

  (2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;

  (3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。

  二、合同價款及結算方式:

  1、合同總價暫定為___________,______________________。

  2、合同簽訂當日甲方付___________,______________________給乙方作為合同定金。

  3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。

  三、質量要求:

  1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。

  2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

  3、要求第三方檢測單位為:

  (1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

  (2)其他檢測項目:

  (3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□

  四、交貨地點和時間:

  1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。

  2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。

  五、包裝及運輸:

  1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的'墊木,盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。

  2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施。

  3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。

  六、雙方權利及義務:

  1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

  2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

  3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

  4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。

  七、違約責任:

  按《民法典》相關規定執行。

  八、合同糾紛處理方式:

  甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

  九、附則:

  1、本合同_____式_____份,雙方各執_____份。

  2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

  3、未盡事宜,雙方協商解決另補充合同。

  甲方:__________

  乙方:__________

  時間:__________

加工承攬合同13

  甲方:

  乙方:

  一、標的、數量、價款

  二、乙方負責設計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等

  三、甲方須積極協助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。

  四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為 。

  五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。

  六、付款方式:合同簽訂后,預付合同總額的30%,貨到5天內付合同總額的60%,余款完工10日內付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔3‰滯納金。

  七、電力塔制作安裝工期為20 天。

  八、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失,不可抗力的自然災害除外。

  九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協商解決,協商達不成協議時,原合同不得變更。

  十、如甲方不經乙方同意,中途修改或終止合同規定的'由甲方承擔的內容,乙方產成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產成品或半成品的生產費用。

  十一、雙方嚴守合同,如有違約時,違約方承擔10%-30%違約金,雙方發生合同爭議,由產品加工所在地法院裁判。

  十二、乙方施工,安裝人員需在甲方支取費用時,心須持廠內財務科證明信,否則甲方承擔責任。

  十三、其它未盡事宜。

  本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。

  甲方:

  乙方:

  ______年______月_______日

加工承攬合同14

  合同編號:_______________

  甲方(定作方):__________公司

  乙方(承攬方):__________

  鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號 產品;乙方系專業產品生產商。根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

  第一條 定作物情況:

  1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )

  1.2 規格:(應寫明定作物具體的規格型號,技術要求復雜或特殊的,可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,并將技術圖紙作為合同附件)

  1.3 數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位 )

  1.4 備注:(如無內容,在空格處劃線)

  第二條 合同價款

  2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)

  2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,建議貨到付款,以作為產品質量責任的牽制)

  2.3 付款時間:(寫明年、月、日)

  第三條 加工成品質量要求及技術標準:

  3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求,必須要寫全稱)

  3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)

  3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

  第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

  4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)

  4.3 甲方于________年____月____日之前提供原材料。

  4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后____日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。

  第五條 技術資料、圖紙的提供和保密

  5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。

  5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起____日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

  5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何

  第三人意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何

  第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。

  第六條 驗收標準和方法

  6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)

  6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)

  6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)

  6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)

  6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

  6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后____日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。

  6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

  第七條 交(提)定作物的時間和地點

  7.1 雙方約定由甲方自提定作物

  7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)

  7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)

  7.2 雙方約定由乙方送交定作物

  7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)

  7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)

  7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

  7.4 交(提)定作物日期的`計算:乙方自備運輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

  第八條 包裝要求及費用負擔:

  8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

  8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )

  第九條 運輸方式及費用負擔

  9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

  9.2 運輸費用由 (如無內容,在空格處劃線)承擔。

  第十條 定作物的保修

  10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )

  10.2 在保修期內乙方提供保修服務。

  第十一條 定金及預付款

  11.1 甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)

  11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日)

  11.3 甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)

  11.4 甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日)

  第十二條 乙方的違約責任:

  12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔 元每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

  12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

  12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的_____%違約金。延期交貨超過____日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

  12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 甲方的違約責任:

  13.1 超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。

  13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

  13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

  13.4 其它違約責任: (如無內容,在空格處劃線)

  第十四條 爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者

  二)種方式解決:

  一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱,如:不能將“深圳仲裁委員會”寫為“____市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。

  二)向(根據有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其

  一)人民法院起訴。

  第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點,如:________區)

  第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式_____份,雙方各執_____份。

  甲方(章):__________乙方(章):__________

  法定代表人:________法定代表人:________

  委托代理人:_________委托代理人:__________

  地址:_______________地址:_______________

  電話:_______________電話:_______________

加工承攬合同15

  承攬方:___________

  地址:___________

  電話:___________

  開戶銀行:___________

  帳號:___________

  法定代表人:___________

  定作方:___________

  地址:___________

  電話:___________

  開戶銀行:___________

  帳號:___________

  法定代表人:___________

  定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品:

  品名:___________

  規格:___________

  單位:___________

  數量:___________

  備注:___________

  第二條加工成品質量要求:___________。

  第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:

  1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

  2、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。

  第四條技術資料,圖紙提供辦法:

  1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方。定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

  3、定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。

  第五條價款或酬金:

  價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

  第六條驗收標準和方法:

  1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

  2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條交(提)貨的時間和地點:

  1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

  2、交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準。自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條包裝要求及費用負擔:___________。

  第九條運輸辦法及費用負擔:___________。

  第十條結算方式及期限:

  第十一條其他:

  1、根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

  2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金。有余款的可以請求返還。

  第十二條承攬方的違約責任:

  1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價。不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任。經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理。少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

  3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

  4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元。(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%——30%幅度)或酬金總額的_________%(20%——60%幅度)違約金。

  6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

  7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的`責任。

  8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

  9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

  10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條定作方的違約責任:

  1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%——30%幅度)的違約金。不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%———60%的幅度)違約金。

  3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失。承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方。變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分。如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任。在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理:

  加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決。協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份。合同副本一式__________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方(蓋章):___________

  代表人(簽字):___________

  _________年____月____日

  承攬方(蓋章):___________

  代表人(簽字):___________

  _________年____月____日

主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区不卡的视频 | 在线观看一夜七次郎国产 | 国产人成久久久精品 | 色在线视频播放 | 免费91最新地址永久入口 | 欧美最新的精品videoss | 国产成人aaa在线视频免费观看 | 欧美videosex性欧美成人 | 亚洲午夜成激人情在线影院 | 视频区小说区图片区激情 | 在线免费黄视频 | 两性午夜性刺激在线观看免费 | 啪啪免费网站入口链接 | 青草福利在线 | 欧美在线亚洲 | 久久精品视频一区 | 精品免费tv久久久久久久 | 香蕉视频久久久 | 久久精品欧美日韩精品 | 天天摸天天碰天天碰 | 亚洲欧美另类日本久久影院 | 亚洲综合小视频 | 深夜国产| 人人澡人摸人人爽歪歪 | 欧美一区精品二区三区 | 最黄毛片 | 国产精品毛片无码 | 天天涩综合 | 亚洲国产欧美日韩一区二区三区 | 国产v国产v片大片线观看网站 | 成年人福利视频 | 国产欧美一区二区三区久久 | 国产免费不卡v片在线观看 国产免费播放一区二区三区 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 五月天婷婷伊人 | 国内精品视频一区 | 午夜看片在线观看 | 在线观看免费国产成人软件 | 你懂的免费 | 欧美一级欧美一级在线播放 | 一级毛片在线看在线播放 |