- 相關推薦
最新工程承攬合同
在人們越來越相信法律的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編精心整理的最新工程承攬合同，希望對大家有所幫助。
最新工程承攬合同1
甲方：_______________
乙方：_______________
根據(jù)〈_____〉及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址：_______________。
2、承包方式：采取包工包料的方式。
3、工期：_______________天(日歷_______________天)。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為_______________年_______________月_______________日。
第二條甲方責任，權利和義務
1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開工現(xiàn)場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關費用。
4、根據(jù)乙方要求及時做好工程驗收工作。
第三條乙方責任、權利和義務
1、指派項目責任人，按合同及規(guī)范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務。
2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。
第四條工程項目
1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價_______________
2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，_______________的.鋁材做骨架，單價_____________
3、上海雙雄銅門廠，單價_______________
4、隱形防盜網(wǎng)，單價_______________
5、推拉門：單價_______________
6、陽光房，_______________方管做骨架，_______________mm厚鋼化玻璃，單價_______________
7、衛(wèi)浴門，_______________元/條
8、室內(nèi)門，_______________元/條
9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價_______________元/m
第五條工程質(zhì)量及驗收
1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內(nèi)未能組織驗收，則視為驗收認可。
3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續(xù)前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。
第六條付款方式
合同總金額：(大寫)_______________元(小寫)_______________元
1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，余下5%作為保證金6個月后再支付。
第七條本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效;
甲方：_______________乙方：_______________
簽訂日期：_______________年_______________月_______________日簽訂日期：_______________年_______________月_______________日
最新工程承攬合同2
甲方：___________(發(fā)包方)________________
乙方：___________(承包方)________________
附：身份證復印件電話號碼
本著互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協(xié)議。
第一條工程概況
1、裝修施工地點：___________________________________________
2、工期：________年________月________日至________年________月________日
本項工程預計費用________元人民幣。
第二條材料供應的約定
甲方提供的材料
1、乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、乙方的工程質(zhì)量應當符合國家的相關質(zhì)量標準。
2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：
1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2、未經(jīng)甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5、負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的.處理工作，每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結算的約定：
工程款付款方式：
1、布管驗收合格后支付工錢的________%，水電完工后支付________%，整體竣工驗收合格后支付________%
2、乙方承包內(nèi)容：(可以選擇)
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽
2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)
3)水電施工的穿墻、打孔、切割
4)開關面板安裝
5)小五金、馬桶、的安裝
6)后期燈具的安裝
工程結算方式：____________
按實結算：總價結算：________元/平米(套內(nèi)面積)
第六條違約責任：
1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式：
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機關)訴訟解決。
守約方為維護自己的權益，向人民法院訴訟，所花費的_____、誤工費、交通費，都由違約方承擔。
第八條合同的變更和解除：
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條。其它約定：
因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。
第十條附則
(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
(六)合同簽訂地：________大酒店
特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶熑巍?/p>
甲方簽字(蓋章)：________________
乙方簽字(蓋章)：________________
________年________月________日
【最新工程承攬合同】相關文章：
工程承攬合同12-28
工程承攬合同06-18
工程承攬的合同06-26
最新的承攬加工合同02-20
最新的安裝承攬合同02-29
工程承攬合同范文07-02
工程業(yè)務承攬合同06-21
【精】工程承攬合同03-14
【薦】工程承攬合同03-13