- 相關推薦
空調銷售安裝合同詳細版
隨著人們法律觀念的日益增強，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編整理的空調銷售安裝合同詳細版，僅供參考，歡迎大家閱讀。
甲方：______________
乙方：______________
根據《_____》、《中華人民共和國建筑法》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方為甲方銷售及安裝空調設施設備事宜，達成如下協議：
第一條工程項目概況：
1。工程名稱：______________
2。工程地點：______________
3。承包范圍和內容：本工程乙方負責____________空調系統的安裝、調試達到正常運行標準。
4。工程期限：自乙方進入施工場地后_______內完成空調系統的安裝調試，并達到正常運行標準。
第二條工程質量要求：
本工程達到：《采暖、通風與空調工程施工質量驗收規范GB50243一20____》標準。空調設備滿足系統安全使用要求，外形美觀，走管、走線合理規范。
第三條工程價款：
本合同項下的工程總金額為_______元，大寫：_______元整。該款項以甲方確認的_____空調施工預算清單的內容為依據。在施工、安裝、調試過程中因甲方要求增加的工程項目，按雙方協商的價款予以結算。
第四條工程價款的支付方式：
1、本合同簽訂的當日，甲方向乙方支付工程價款總額_______%的工程款即_______元；
2、乙方的室內、室外機組進入施工現場當日，甲方向乙方支付工程價總額_______%的工程款即_______元。
3、乙方在_____空調設備安裝完畢并調試正常運行后，甲方向乙方支付工程價款總額_______%的工程款即_______元。
第五條保修條款：
本合同約定的質量保修范圍僅指空調主機設備（人為因素除外）。質量保修期從_____空調設備安裝完畢并試正常運行之日起計算，保修期為_______月。
第六條甲方的權利義務：
1、甲方在乙方進入場地前三日內提供施工所需的場地；
3、甲方協調施工場地內各交叉作業施工單位之間的關系，保證乙方按合同約定順利施工，如因甲方不能及時有效協調各交叉作業施工單位之間的關系，導致乙方不能施工的，工期順延；
4、甲方應在本合同生效后，在具備安裝空調設施條件下，提前7日內書面通知乙方進入工地施工；
5、甲方指派_______為施工現場甲方施工代表，其職權為代表甲方傳達相關指令、通知；辦理施工過程中的經濟簽證、變更設計；簽署施工過程中相關工程進度表；協調本工程現場及外部關系，以及其他代表甲方的事項等，如_______不在施工現場，甲方同意由_______、_______簽署乙方提供的與施工相關的資料、文件、通知、工程進度表等，協調本工程現場及外部關系；
6、甲方應對乙方提供的_____空調施工圖紙及預算清單等進行審核，并書面予以確認，并向乙方進行技術交底；
7、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用設備，由此而發生的質量問題，經濟損失由甲方承擔責任。
9、乙方在空調系統安裝完畢后通知甲方，甲方應在接到乙方的通知后十五日內組織人員對空調系統進行調試驗收，逾期不進行調試驗收的，視為乙方的空調系統調試驗收合格。
第七條乙方權利義務：
1、嚴格按照施工圖紙及設計使用要求進行施工；
3、施工現場文明施工、掛牌上崗、著裝整齊；
4、如果施工過程中甲方要求除合同以外的其它施工項目內容，按合同單價或經濟簽證增加的工程量支付給乙方相應工程款項；
5、乙方進場后須聽從甲方的合理安排，接收業主管理的監督，進場的各種手續需備齊。
第八條由于以下原因造成工期延誤，工期相應順延：
1、甲方不能按本合同條款的約定提供開工條件；
2、工程量變化和設計變更；
3、一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
4、工程款未按時支付
5、不可抗力；
6、其他非乙方原因的停工。
乙方在以上情況發生后3日內，將延誤的內容和因此發生的_______追加合同價款向甲方或甲方代表提出報告，甲方或甲方代表收到報告后3日內予以確認、答復，逾期不予答復，乙方可視為延期及要求已被確認。
第九條設計變更
1、甲方變更設計，應在該項工程施工前15天通知乙方；
2、對于乙方已經施工的工程，因甲方設計變更造成乙方材料、設備積壓，甲方應全額承擔乙方因設計變更造成的積壓材料、設備款項。由于甲方設計變更造成乙方返工，工期相應順延，因返工所需的材料、設備、人工費、運費等應全額追加為合同價款，因此給乙方造成的損失，由甲方承擔。
3、所有設計變更，雙方均應辦理變更洽商簽證。
第十條違約責任
1、甲方應按本合同約定的期限足額支付相應的工程款_______項，如逾期支付，每逾期一天按該期應付款項總額萬分之五承擔違約金。
2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能變更，甲方應按_______元/天支付乙方停工費用；如需乙方返工，甲方應以經濟簽證的方式另行核算工作量并增加工程價款；如給乙方造成材料設備倒運，甲方應支付相關的運輸費用。
3、本合同約定的空調安裝施工項目，未經乙方安裝調試完畢并達到正常運行時，甲方或甲方工作人員提前使用或擅自動用設備，導致發生質量問題，甲方應對該損失承擔全部責任。
4、乙方如不能按本協議約定的期限內完工，應按剩余工程價款總額日萬分之五承擔違約金。
5、本合同生效后，因甲方原因導致本合同不能履行或不能全部履行的，乙方有權單方面解除本合同，甲方應按本合同價款總額30%承擔違約金。
6、本合同生效后，甲方在_______個月內不通知乙方進場施工，視為甲方不履行本合同，甲方應按本合同價款總額30%承擔違約金。
第十一條因發生不可抗力因素導致工程無法按時完工，甲乙雙方不承擔違約責任，雙方就后續事宜協商處理。
第十二條解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決，如協商不成，可提交乙方所在地人民法院管轄。
第十三條本合同未盡事宜，雙方可通過簽訂補充協議的方式予以完善，補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙雙方執二份。
甲方印章：______________乙方印章：______________
甲方負責人：____________乙方負責人：____________
聯系方式：______________聯系方式：______________
簽訂日期：_______年_______月_______日
【空調銷售安裝合同詳細版】相關文章：
空調安裝承攬合同詳細范本05-02
空調銷售安裝合同簡潔版樣書09-09
空調銷售安裝合同正規版范文04-21
空調銷售安裝合同06-08
空調銷售安裝合同03-12
空調銷售及安裝合同04-09
空調銷售安裝合同模板06-10
公司產品銷售合同詳細版09-08
空調銷售安裝合同13篇09-09