家裝設計承攬合同

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會中，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的家裝設計承攬合同，歡迎閱讀與收藏。

家裝設計承攬合同1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》，以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。

　　第一條工程項目甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務：工程地址：_____________________________

　　第二條設計收費及支付方法

　　（一）本工程設計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標準執(zhí)行。

　　經(jīng)甲乙雙方商定設計收費為______元/平方米（套內(nèi)使用面積，不含電腦效果圖），估算總收費______元，金額大寫__________________元。

　　（二）付款方式甲乙雙方采用以下付款方式

　　1、量房前付預付款______元（其中______元上門測量費和______元方案費）；

　　2、方案通過后，出全套施工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙；

　　3、出電腦效果圖，價格：______元/張；

　　第三條設計內(nèi)容及完成日期的約定

　　（一）乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。

　　（二）平立面圖

　　1、原房型圖

　　2、墻體改造圖

　　3、平面家具布置圖

　　4、地面圖

　　5、天花圖

　　6、現(xiàn)場制作的家具立面圖（根據(jù)實際情況出或者不出）

　　7、門立面圖（根據(jù)實際情況出或者不出）

　　6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖（定做的廚房除外）

　　7、電視背景墻立面圖

　　8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖

　　（三）剖面圖

　　1、應標明材質(zhì)、用料、顏色等

　　2、門窗套剖面圖

　　3、玄關(guān)剖面圖

　　4、天花剖面圖

　　5、電視背景墻剖面圖

　　6、其它需施工處剖面圖

　　（四）水電施工圖

　　（五）甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內(nèi)完成平面方案圖；平面方案甲方通過后，乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。

　　第四條雙方責任

　　（一）甲方責任

　　1、如期向乙方提交設計所需的資料（物業(yè)認可的房型圖、結(jié)構(gòu)平面圖），并保證所提交資料質(zhì)量達到工程設計要求；

　　2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預付款和工程設計費；

　　3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔；

　　4、在甲乙雙方確定方案后，進行施工圖設計階段過程中，由于甲方原因需要變更原設計方案的（如整體風格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間布置和擺設的局部修改），甲方須一次性付給乙方30%設計返工費，再進行第二次方案設計

　　（二）乙方責任

　　1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設計文件，并保證設計文件的質(zhì)量符合國家的'有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求，符合甲方的建設使用要求；

　　2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；

　　第五條違約責任

　　（一）由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，向甲方賠償延誤設計損失______元違約金/天；

　　（二）乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方預付款，同時返還已收取預付款外的全部設計費；

　　（三）甲方未通過乙方所做的方案，乙方退還甲方預付款中的方案費，但測量費不退，同時方案圖紙歸乙方所有；

　　（四）甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走施工圖紙。

　　第六條合同生效、中止與結(jié)束

　　（一）本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章（非法人公司需負責人章）后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。

　　（二）本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設計文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設計費之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。

　　第七條合同糾紛解決方式本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第____種方式解決：

　　一、向消費者委員會申請調(diào)解；

　　二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴；

　　三、其它解決方式：_______________。

　　第八條未盡事宜與附加條款

　　（一）本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。

　　（二）本合同附加條款如下：

　　1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；

　　2、設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關(guān)的技術(shù)問題（上門服務二次）；

　　3、設計師免費參加工程竣工的驗收（工地現(xiàn)場圖紙驗收）（一次）；

　　4、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務（一次）；

　　第九條合同文本

　　一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設計工程。

　　三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　四、合同履行完后自動終止。

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　簽章：____________________簽章：____________________

　　簽約地址：_______________簽約地址：________________

　　簽約日期：______年______月______日，簽約日期：______年______月______日

家裝設計承攬合同2

　　委托方（甲方）：____________承接方（乙方）：____________

　　第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

　　第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經(jīng)甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。

　　第三條甲方向乙方交付的資料

　　第四條乙方應向甲方交付的設計成果

　　第五條設計費用及支付方法

　　1、甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣（大寫）。

　　2、支付方法為：

　　簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣（大寫）。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫）。

　　第六條雙方責任

　　1、甲方責任

　　甲方在規(guī)定的'時間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。

　　2、乙方責任

　　乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設計文件。

　　乙方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。

　　由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。

　　合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。

　　乙方不得向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)索賠。

　　第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。

　　第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自_______年_______月_______日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方簽字：____________（蓋章）乙方簽字：____________（蓋章）

　　簽定日期：___________

家裝設計承攬合同3

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根據(jù)《合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程（以下簡稱工程）有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1、工程地點：

　　2、工程期限：

　　3、開工日期：

　　4、計劃竣工：

　　第二條施工場地要求

　　1、開工前三天由甲方負責進行清場騰場地，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。

　　2、甲方免費提供施工期間用水、用電，并要保證施工用水用電暢通。

　　3、房管、消防及物業(yè)管理對房屋的各法規(guī)、條例及相關(guān)手續(xù)，均由甲方負責。

　　4、如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)（包括梁、柱、板、墻等）或設備管線，由甲方負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù)。

　　5、甲方雙方應辦理工程結(jié)算，從交付使用起，三個月內(nèi)一次性付清。甲方應參與工程質(zhì)量和進度的監(jiān)督，并配合乙方進行竣工驗收。

　　第三條工程變更

　　乙方必須按雙方簽字確認的施工圖紙進行嚴格施工，甲方若對于正在施工中或已施工完畢的工程要求變動的，則須報請工程部批準，由甲方設計師據(jù)情提供新方案且經(jīng)雙方重新簽字認可，方可生效，否則乙方有權(quán)按原圖施工。工程變更所增加的人工、材料等全部費用由甲方承擔，按實際數(shù)量計取，單價按原預算價為準。

　　第四條工期變更

　　1、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　3、因工程變更或非乙方原因造成的停水、停電及其它自然、非自然不可抗力因素而影響工期的，工期相應順延。

　　4、甲方應積極配合乙方施工，若因雙方配合問題引起的工期延誤，雙方共同負責。

　　5、合同簽訂時，甲乙雙方應在每張圖紙上簽字認可，甲方對圖紙未確認未簽字，乙方則緩期開工，工期順延。

　　6、施工期間，因甲方需要修改設計圖紙或增加項目而需另外設計與預算時，須由甲方填寫《工程變更項目申請表》交乙方備檔，同時，雙方須另行簽訂補充合同，并由甲方在相關(guān)設計圖紙簽字認可和付清增改項目的工程款后，乙方則予安排施工，工期相應順延。

　　7、圖紙一經(jīng)雙方確認，甲方如需修改和變更等，須征得乙方的同意，凡因修改、變更圖紙導致工程項目增加費用的，均由甲方承擔，工期相應順延。

　　第五條工程驗收

　　1、每個單項施工應分段查驗（包括隱蔽工程），每種代購材料須請甲方配合乙方質(zhì)檢員驗收。全部工程完工后，乙方向甲方發(fā)出口頭或書面通知，甲方必須在三日內(nèi)到場驗收，若超時未驗收，則本項工程視為合格，工程款結(jié)算后并辦理移交手續(xù)。

　　2、工程竣工驗收合格后，雙方應辦理工程結(jié)算，從交付使用起一個月內(nèi)一次性付清。

　　3、承諾范圍：為因乙方裝修施工質(zhì)量而出現(xiàn)的破損，由乙方保修。如屬于甲方人為損壞及不可抗拒自然力或甲方自購材料而引起的質(zhì)量問題，則不在保修范圍之內(nèi)。

　　第六條

　　1、雙方商定，本工程的價款為：工程價款及結(jié)算

　　人民幣（大寫）：_____（小寫）￥_____元

　　2、本工程以預算表的項目為準，若在工程施工中，甲方有更改或增加項目時，雙方須另行簽訂補充合同，并由甲方在相關(guān)設計圖紙簽字認可并付清增改項目的工程款，否則乙方有權(quán)拒絕該增加或更改項目的施工。

　　3、增加或更改項目單價的確定原則：甲方增加項目的工程量由雙方現(xiàn)場確定；單價若原預算表中有此項目以預算表的單價為準；若無該項單價時雙方同意以材料的市場單價共同協(xié)商計取。

　　第七條違約責任

　　1、甲方按本合同及時支付工程款，若在乙方發(fā)出口頭或書面通知時甲方置之不理，乙方有權(quán)停工。若單方原因由此引起的停工，導致工程無法繼續(xù)施工的，工期順延。責任方應按合同價款3%的違約金索賠給對方。

　　2、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

　　3、合同生效后，任何一方變更、解除合同，該方應及時通知另一方，辦理合同變更、終止協(xié)議，并由責任方賠償對方相應的.損失，按裝修合同總額10%罰收。

　　第八條其它約定條款

　　1、甲乙雙方?jīng)Q定分段驗收。若乙方質(zhì)量不合格，則乙方負責相應的返工費及負擔有關(guān)所需材料費。

　　2、若因甲方項目的增補，造成工期延誤，則工期以雙方確認的工程變更單所規(guī)定的時間順延。

　　3、乙方應嚴格按照施工圖進行施工，若施工項目已進行，甲方要求修改方案，所發(fā)生的費用及乙方的誤工費由甲方承擔。

　　第九條附則

　　1、施工過程中甲、乙雙方所簽署的有關(guān)《工程項目變更表》、《工程驗收單》等文件均可作為工程竣工驗收依據(jù)。

　　2、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽署后實時生效，一式兩份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　日期：_______

【家裝設計承攬合同】相關(guān)文章：

家裝合同06-02

家裝合同12-11

家裝門窗的合同01-11

家裝施工合同01-20

家裝合同（優(yōu)選）09-01

油漆家裝合同03-27

家裝木工合同12-03

設計承攬合同10-28

家裝水電施工合同09-28