建筑施工合同(集錦15篇)
在人們的法律意識不斷增強的社會,合同的用途越來越廣泛,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編為大家收集的建筑施工合同,希望對大家有所幫助。
建筑施工合同1
一、建筑施工合同中管理費
(一)管理費全額返還給實際施工人
最高人民法院(20xx)民抗字第10號案件中,最高人民檢察院提起抗訴,理由為:《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第四條規定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規定:“承包單位將承包的工程轉包的,或者違反本法規定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業整頓,降低資質等級;情節嚴重的,吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得,充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價,立法目的在于規范建筑業市場,保證建筑工程質量,進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案,十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費,系違法分包所得,是典型的非法所得,無論是判歸十六化建公司還是返還胡某,都沒有法律依據,應當予以收繳。
最高人民法院審理認為:根據《解釋》第四條規定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳,目的在于平衡當事人之間的利益關系,及時制裁違法行為,進一步規范建筑市場,保證建筑工程質量,進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定,不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況,判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中,最高人民法院在認定建設工程合同無效后,依據《解釋》第四條對定,將非法轉包人已經取得的管理費,認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式,而是根據案件實際情況,以公平公正原則為基礎,以平衡各方利益為標準,做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。
。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M支付比例
最高人民法院(20xx)民申字第1277號案件中,最高人民法院審理認為:本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效,合同自成立時起不具有法律約束力,因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效,故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用,不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調,原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55.6241萬元,并無不當。
最高人民法院(20xx)民申字第1635號案件中,最高人民法院審理認為:原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作,依照公平原則,酌定以工程款8236363.09元為基數,參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況,按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中,最高人民法院在確認建設工程合同無效后,根據無效合同的處理原則,認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中,違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作,依據民法中的公平原則,酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分,從而參照合同約定確定管理費數額,而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用,從而酌定實際施工人管理費數額。
。ㄈ└鶕^錯原則確定管理費數額
最高人民法院(20xx)民申字第861號案件中,最高人民法院審理認為:20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定:乙方(余松堅、黃澤喜)按工程實際結算總價的22%扣繳甲方(中太公司)的工程管理費、稅金。如前所述,20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同,應認定為無效,中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的.法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用,屬違法所得,不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款;盡管此約定是當事人真實意思表示,但合同被認定為無效后,如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇;一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款,法律依據不足,本院不予支持。
上述案件中,最高人民法院在確認建設工程合同無效后,根據我國《合同法》第五十八條規定:“合同無效或者被撤銷后,因該合同取得的財產,應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失,雙方都有過錯的,應當各自承擔相應的責任!鄙鲜霭讣,非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯,最高人民法院根據過錯責任原則,依據法院自由裁量權確定管理費數額。
。ㄋ模└鶕贤男星闆r結算
最高人民法院(20xx)民申字第1078號案件,最高人民法院審理認為:對管理費,從二審查明的案件事實來看,雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此,實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支,屬于工程價款的一部分,即使合同無效,雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此,二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費,并無不當。
上述案件中,最高人民法院在認定建設工程合同無效后,認定涉案管理費屬于工程價款的一部分!督忉尅返诙䲢l規定:“建設工程施工合同無效,但是建設工程竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應予支持!鄙鲜霭讣校姘负贤m然無效,但是路航公司實際履行了管理義務,該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格,雙方參照合同結算工程價款時,亦應當參照合同約定按實結算管理費。
。ㄎ澹┥形粗Ц兜墓芾碣M無需再支付
最高人民法院(20xx)民申字第1522號案件中,最高人民法院審理認為:《解釋》第四條規定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定,人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中,因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費,且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據,二審法院對此處理并無不當。
二、建筑施工合同的法律含義
建設工程施工合同是指發包方(建設單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程,明確相互權利、義務的協議。依照施工合同,施工單位應完成建設單位交給的施工任務,建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工,發包人支付價款的合同,是建設工程的主要合同,同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方,雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什么
管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的,或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用,在發生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業應通過“管理費用”科目,核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用,貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用,結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
建筑施工合同2
房屋建筑工程施工承包合同
甲方:身份證號:(以下簡稱甲方)
乙方:身份證號:(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方友好協商,就乙方承包修建甲方住宅房屋的有關事宜,達成以下合同:
一、工作內容
房屋基坑開挖清理、基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、等各項工作內容,并滿足規范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款:。
2、該房屋建筑工程為包工包料承包方式,機械設備、水泥、砂、磚、鋼筋、工具、水、電、保險費、雜費等一切費用均由乙方自己負責。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付35%,第二層完工后支付35%,工程竣工以后支付25%,5%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、材料與施工組織
1、磚:
2、砂:由乙方自行在砂廠采購運至施工地點。
3、水泥:由甲方統一采購,乙方在甲方倉庫領取和運至施工地點,甲方按成本價在乙方工程款中扣除水泥款。
4、機械設備、工具、人員:乙方自行組織機械設備、工具和施工人員,并保證滿足甲方的工程進度要求。
5、組織協調:乙方積極組織協調所需材料、車輛、人員和與項目部管理人員的配合。
四、甲乙雙方義務與權利
1、甲方負責現場指導、協調。
2、甲方監督乙方工程質量、安全、進度,乙方服務甲方的管理。
3、工程質量:乙方嚴格按規范進行施工,如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的.維修保養工作。如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方5%的保證金。
5、工程安全:乙方自行負責施工人員的安全,發生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工
程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系,通過正當方式解決。
8、凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
五、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
甲方:
日期:
乙方:日期:
建筑施工合同3
發包方(以下簡稱甲方):_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
經甲、乙雙方協商一致,本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽麗園小區景觀工程,簽訂以下協議:_________
一、工程內容
_______平米等工程(詳見施工圖紙)。
二、工期
1、開工日期:_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止,共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
三、工程合同價款
經協商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元(十九萬元整),若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實際發生結算。
四、承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料,必須經雙方共同確認方可進行施工。
3、施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。
五、工程付款辦法
1、本工程無預付款。
2、合同生效后,發包人按時直接向承包人支付工程款:_________支付次數分五次支付。
3、四角亭a亭完工后,經業主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
(1)四角亭b亭完工后,經業主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
。2)四角亭c亭完工后,經業主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
。3)廊架c完工后,經業主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
。4)防腐木地板完工后,經業主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
4、工程全部完工后,付單項工程總費用(工程總價)的20%。
5、工程全部完工后三個月內,付工程總費用(總價,包括業主認可的簽證、變更)10%。
6、扣留工程總費用(含業主認可的簽證、變更費用)10%為質保金,工程全部完工并已驗收合格為時間節點計算,一年后支付。
7、此合同所描述款項含稅金(即稅金由甲方代扣,扣除稅率為3.41%)。
六、工程質量要求
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求
及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的'事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證(采用視頻資料)。
七、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請,甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收,并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。
甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。
八、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣500元;若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。
九、質保內容
質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期,質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算,期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定
1、施工期間,甲方因故進行修改調整,應提前二天通知乙方,向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處,應提前二天以書面形式上報甲方,經甲方及設計部門處理后再行施工,所有修改調整的費用由甲方負責。
2、施工期間,乙方必須做好安全生產防范工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現場工地的關系協調,以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯絡,協調現場施工。乙方承建的土建項目,應與相關安裝工序密切配合,要求應用書面聯系。
十二、合同生效與終止
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿,甲方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份,甲、乙方各執壹份,具同等法律效力。
簽名:_________(甲方) 簽名:_________(乙方)
簽訂日期:______年_________月_________日 簽訂日期:_______年_________月_________日
建筑施工合同4
甲方:
乙方:
甲方因施工需要雇傭乙方為臨時工,經甲乙雙方協商,具體事宜如下:
1、甲方負責乙方上崗前的安全培訓,并經過體檢與安全考試合格者方可上崗,同時安排食宿及日常管理。
2、乙方人員必須遵守用工單位的'各項規章制度,聽從指揮服從分配,如有違章違紀,經教育不改或不服從分配,甲方有權予以辭退。
3、乙方在施工中因違章作業,違反勞動紀律,發生人身傷亡事故,由乙方個人負責。
4、工作期間按日工資計算,按月支付,如有加班加點按用工單位的考勤辦理,乙方不享受勞動保護和福利待遇
5、甲方無正當理由不能借故辭退乙方,乙方在工作中由于不按作業程序擴大作業范圍等違章作業造成的事故,由乙方負法律責任,對未造成事故者可考慮后果承擔損失的費用,具體數量由甲方根據情節輕重確定。
6、此合同自簽訂之日起生效,至本工程結束,雙方要嚴格遵守合同內容。
甲方簽字:
乙方簽字:
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
建筑施工合同5
發包方:__________________________________________________________________
承包方:__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、有關法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:__________________________________________________________________
工程地點:__________________________________________________________________
工程內商:__________________________________________________________________
承包方式:__________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
總合同工期日歷天數____日歷天。開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。具體形式日期以發包方代表簽署的開工報告為準,以此順延。
四、質量標準
工程質量標準為合格
五、合同價款
金額:________________________________________________________________________
六、合同生效
合同訂立時間:________________________________________________________________
合同訂立地點:________________________________________________________________
本合同雙方約定經雙方簽署并經合同辦簽證后生效。
七、語言文字和適用法律、標準及規范
1、本合同使用漢語。
2、適用法律和規范:國家現行《建筑法》、《合同法》等。
3、適用標準、規范:現行建筑施工技術規范。
八、發包人工作
1、開工前7天,向乙方提供經確認的施工圖紙六份,并向乙方進行現場交底。消除影響施工的障礙物。對房屋中滯留的家具、陳設等采取保護措施。向承包方提供施工所帶的水、電等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件手續。
2、指派________為發包方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
3、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞。
4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
6、協調處理與居民的日常糾紛,并使施工現場具備施工條件。
九、參加發包方組織施工圖紙或作說明的`同志,擬定施工方案和進度計劃,交發包方審定。
1、指派________為承包方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由承包方負責的各項事宜。
2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項建設工程質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程書決算。
3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清運等及各種護衛和垃圾清運等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
4、工中未經發包方同意或有關部門批準,得隨意拆改幫建筑物結構及各種設備管線。
5、工程竣工未移交發包商之前,負責對現場的一切設施和成品進行保護。
十、工期延誤
1、因以下原因造成工期延誤,發包方代表確認,工期應相應順延;
。1) 發包人未能按約定提供圖紙及開工條件;
。2) 發包方代表按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行;
。3) 設計變更和工程量增加;
。4) 一周內非承包方原因停水、停電造成停工累計超過8小時;
。5) 不可抗力;
2、承包方在上述情況發生后7天內,就延誤的工期以書面形式向發包方代表提出報告。發包方代表在收到報告后7天內予以確認,逾期不予以確認也不提出修改意見,視為同意順延工期。
十一、合同價款及調整
1、本合同價款采用固定價格合同方式。
2、風險費用的計算方法:自行考慮、已包括在合同造價內。
3、風險范圍以外的合同價款調整方法:設計變改部分、發包方派駐現場人員簽證的內容。
十二、關于工程價款及結算的約定
1、雙方商定本合同價款采用第________種;
。1)固定價格。
(2)固定價格加________%包干風險系數計算(已計入合同價內)。包干風險不包括以下內容:
__________________________________________________________________________________
。3)可調價格:按照溫州市有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
2、本合同生效后,甲方分________次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送達甲方。甲方自接到上述資料28天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在14天內,結清尾款。
十三、違約
1、發包方違約的具體責任如下:(2)不全面履行合同中發包方工作的違約責任工期順延、并支付停工損失。
十四、爭議
當事人不愿通過協商、調解解決或者協商調解不成時,雙方約定按下列第_____種方式解決:
。1)向溫州仲裁委員會申請仲裁。
。2)向____________________人民法院起訴。
十五、不可抗力
1、不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包方承包方責任造成的爆炸、火災、以及臺風、洪水、地震、大暴雨等自然災害。
2、因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔:
。1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工的材料和待安裝的設備的損失、由發包方承擔;
。2)發包方承包人員傷亡由其所在單位負責,并承擔相應費用;
。3)承包方機械設備損壞及停工損失,由承包方承擔;
。4)停工期間,承包方應監理工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包方承擔;
。5) 工程所需清理、修復費用,由發包方承擔;
(6) 延誤的工期相應順延;
3、因合同方遲延履行合同后發生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應責任。
十六、工程質量保修
1、外墻涂料保修期壹年。
2、雙方約定承包方向發包方支付工程質量保修金額_______________在竣工驗收合格后半年一次性退還給承包方。
十七、合同份數
本合同一式六份,正本三份,副本三份
發包方(章):承包方(章):
發包方代表: 承包方代表:
年月日
建筑施工合同6
甲方(發包方):
乙方(承包方):
依據《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及國家有關規定,為了確保甲方房屋施工順利進行,為明確雙方在建設項目施工過程中的權利和義務,本著雙方“責、權、利”,經甲、乙雙方協商,特訂立本合同。
一、工程慨況:
二、承包方式:
甲方以包料不包工的方式承包給乙方。
三、工程承包范圍:
按甲方提供施工圖,乙方負責所有施工機械(木模,釘子,鐵絲,腳平架等),從基礎土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,鋼筋工等所有施工內容。外墻正立面貼外墻磚,其它墻面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚,衛生間,廚房,樓梯踏步所有貼墻地磚。
四、承包價格及付款方式:
1、價格:_______元/平方米(建筑面積)。建筑面積按照國家規定計算方式計算,增減工程量按照市場行情,雙方協商解決。
2、基礎竣工后付款人民幣5000元整;每一層主體蓋板完工后付款人民幣4000元整,內外粉刷完工后付款_____元整,春節前無質量問題余款一次性付清,(如有質量問題返工達標后,另外賠材料)。
五、工期及安全責任:
工期從______年____月____日到_____年_____月____日竣工。推遲一天罰款____元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期間:
1、本工程所有安全事項均由乙方負責,乙方應按工程的要求負責施工過程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的',由第三人負責,與甲方無關。
2、施工中乙方不得從事與施工無關的事,專業施工人員持證上崗;高空作業部分必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工,地面必須安排適當監護人員,電焊作業注意防火等。
3、施工過程中本合同項下的任何權利、義務,乙方不得轉讓給第三人,特別是不得轉包、分包否則甲方有權終止合同,慨不結算,乙方無條件賠償。
六、質量要求:
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、后期維修:
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發生的相關賠償以及責任。
八、違約、索賠和爭議
1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經濟損失,應當支付相應的賠償;
2、本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
九、以上合同望雙方遵守各自責任,本合同一式____份,自簽字日期生效。
甲方:
_____年____月____日
乙方:
_____年____月____日
建筑施工合同7
甲方:______________(以下簡稱甲方)
乙方:______________(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方友好協商,由乙方承攬甲方房屋維修工作,雙方本著平等互利、真誠合作原則,結合本工程具體情況,依據《民法典》有關規定,簽訂本合同,具體條款如下:
第1條工程概況
1.1工程名稱:房屋維修工程
1.2工程范圍:______________
1.3工期:______________
1.4質量標準:達到按國家相關專業規定的專業質量檢驗評定標準。
1.5合同價款
1.5.1:
1.5.2
1.6工程施工完畢經雙方驗收合格后,甲方在一周內一次性支付工程總款的%。預留%的工程質保金。一年質保期滿后支付。
第2條甲方權利義務
2.1甲方應積極支持乙方工作,協助乙方全面履行合同。
2.2對乙方經營中的施工質量、工程進度、安全生產、文明、環保施工等有協調、監督、檢查權利,并與甲方簽訂相關的安全、技術協議。
2.3乙方不服從甲方的協調、管理,有嚴重的質量、安全問題,有不履行合同的情況,甲方有權下達停工整改通知,嚴重的直至終止合同。
第3條乙方權利義務
3.1負責工程項目正式開工前的一切準備工作
3.2乙方應按照現場文明施工及環保有關條例進行施工,遵守當地政府、有關部門及甲方對施工現場的一切規定和要求,承擔因自身原因違反有關規定造成的.損失和罰款。
3.3乙方在現場施工應接受甲方及甲方委托施工的項目部施工人員的監督和管理,積極配合現場其他施工隊伍的施工。
第4條工程質量、安全及文明、環保施工
4.1乙方應按國家及行業規范要求進行施工。制訂質量管理目標,落實質量責任制,確保實現施工合同和甲方要求的質量目標。
4.2安全生產、文明施工管理:乙方在承攬期間應具體操作人員進行安全教育,并承擔在現場作業期間因乙方原因而發生的一切安全責任。乙方需接受甲方現場的安全文明生產考核,相關考核金額作為違約責任處理。
第5條爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議,雙方應及時協商,協商不成時,雙方均可向甲方所在地仲裁委員會提起仲裁。甲乙雙方不能按合同約定履行自己的的各項義務應承擔各自的違約責任按國家有關規定辦理。
第6條附則
6.1本工程需要進行保險時或有未盡事宜,雙方應另訂協議
6.2本合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。本合同一式貳份,甲方壹份,乙方壹份。
甲方(蓋章):_____________
乙方(蓋章):_____________
代表:______________
代表:______________
合同訂立時間:______________
建筑施工合同8
發包方(以下簡稱甲方):xxxxxxxxxxxxxx裝飾工程有限公司
委托代理人(姓名):
聯系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
委托代理人:
聯系電話:
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條:甲方工作
1、甲方負責洽談承攬裝修業務;
2、甲方負責廣告策劃和發布,設計方案和制作工服;
3、甲方負責施工現場的施工進度,工藝說明,巡視督導,驗收等方面;
4、負責工程測量,預算,設計,導購,現場管理;
5、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第二條:乙方工作
1、嚴格遵守甲方制定的施工現場管理制度,同一著甲方工服,施工現場必須在明顯位置懸掛甲方公司標志;
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程,如乙方不按圖紙及工藝施工,造成的損失由乙方負責;
3、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
4、乙方應處理好物業及業主的關系,不得和業主爭吵,有問題須及時向甲方反映,監理及時協調;乙方負責施工現場安全;
5、文明施工,管理好工程材料,施工過程中出現工傷事故由乙方負責;
6、乙方施工過程中不得私自或以甲方的名義私自承攬業務,如有業務應通知甲方,經甲方同意辦理相關手續后方可承接;
7、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
8、乙方負責甲方的所有施工材料搬運到施工現場;
9、保證施工現場的整潔,施工現場做到一日一清,施工中產生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點,材料、工具按指定位置整齊排放,工程完工后負責清掃施工現場;
10、乙方自行辦理所帶隊伍人員的公安檢查等一切手續,出現問題甲方不負責;
11、乙方不得與現場監理人員及我公司其他人員私下交易,一經發現全部扣除乙方向甲方交納的保證金;
第三條:工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
第四條;材料供應
1、按合同約定由甲方提供的材料、設備,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
2、按合同約定由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收;
第五條:工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(a)、工程量變化或設計變更;
(b)、不可抗力;
(c)、甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
3、因乙方責任不能按期完工,工期不能延誤;因乙方原因造成質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。每延誤一天按工程總額的`2%扣除。
第六條:質量標準
1、雙方約定本工程施工質量按<<天津市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準>>質量驗收規范執行;
2、乙方應認真按照技術標準和設計要求施工,隨時接受甲方檢查,如工程質量達不到約定條件,乙方應按甲方要求返工、修改,并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
第七條:工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
a、材料進場后的材料驗收;
b、水、電、暖改造完后的隱蔽驗收;
c、防水工程驗收;
d、中期(木做收口)驗收;
e、工程完工后的整體竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續;
3、本工程自驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單,在工程款結清后,辦理移交手續;
4、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第八條:工程款支付方式
1、簽訂本合同時,甲方收取乙方壹萬元作為質量保證押金,乙方承攬每個工程時,甲方從每個工程中扣出本工程最后結算總額的5%作為工程保修金,每個工程保修金在工程保修滿兩年后甲方支付給乙方,質量保證押金待雙方合作結束(合作結束時間為乙方最后接的工程竣工日)后滿兩年。甲方一次性支付給乙方。
2、材料進場驗收合格后兩日內支付工程派工價的30%;中期驗收合格后兩日內支付工程派工價的30%,待工程整體完工且業主驗收合格后七日內支付工程派工價的35%,其余5%作為工程保修金(參照1條)
3、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后7日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方在簽字時向乙方結清工程尾款;
4、工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統一發票。
第九條:違約責任
1、合同雙方當事人任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失;
2、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
4、由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
第十條:合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列1—2種方式解決:
1、向---天津市---仲裁委員會申請仲裁;
2、向----人民法院---起訴。
第十一條:附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包;
3、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
第十二條:其他約定條款(可另附頁,附頁簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力)。
第十三條:自甲乙雙方簽訂本協議之日起,甲乙雙方先前所簽定的所有協議約定即時解除。
甲方:
乙方:
蓋章:
蓋章:
年月日
建筑施工合同9
甲方:____________
乙方:
為實施好______縣20______年度大中型水庫庫區基金項目,解決______、______人飲問題,現將該項目發包給乙方實施。為保證工程能按期、保質、保量完成建設任務,經雙方協商同意,特簽訂合同如下:
一、工程名稱:20______年度大中型水庫庫區基金項目。
二、建設內容和規模
1、 內容:______、______人飲工程。
2、 規模:按設計圖紙和預算。
三、工程造價
工程總造價總投資約合計人民幣叁拾肆萬元(¥34.00萬元),工程造價按實際驗收工程量審計結算為準。
四、承包方式:工程采取由乙方包工、包料、包質量。
五、工程日期:開工時間為 年 月 日,竣工時間為 年 月 日,工期為 天。
六、甲乙雙方責任
甲方:按時提供施工設計圖紙,施工期間,甲方不定期派監理員到實地進行技術指導和質量監督。
乙方:按照《施工合同》及甲方提供的施工設計圖紙進行施
工,嚴格把好質量關,在施工期間要接受甲方質量檢查和監督,
凡工程質量不合格造成返工所發生的一切費用由乙方承擔。
七、搞好安全生產:乙方在施工中應注意安全,乙方人員在施工中出現的'意外事故均與甲方無關,由乙方自行負責。
八、工程付款方式:工程竣工后,經甲方組織相關部門進行驗收合格后,付80%工程款。經審計部門出工程結算審計報告后,再付15%。提留5%作為工程質量保證金。如一年后工程無質量問題,保證金如數退還。
九、本合同經雙方法人親自簽蓋章即生效,至工程竣工驗收,并保證金退還清楚后自行終止。
十、本合同一式四份,甲方兩份,乙方一份,財政局一份。
甲 方:______縣水庫移民工作管理局
法人代表:
項目負責人:
乙 方:
法人代表:
項目負責人:
簽訂日期: 年 月 日
建筑施工合同10
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方商定,由甲方委托乙方對_____________辦公樓進行加固維修,有關事宜商議如下:
第1條房屋加固維修設計方案由甲方負責提供。乙方按照甲方提供加固維修設計方案和國家規范進行施工加固。
第2條甲方有權隨時監督抽查,對未按圖施工不合格規范的提出整改意見,乙方應改正。
第3條結算方式:
本工程屬加固維修工程,乙方施工費用結算由甲方驗收,簽證后進行決算。
第4條施工工期:
本工程施工工期自_______年____月____日起至_______年____月____日結束,(人力不可抗拒的情況下,順延工期)。
第5條質量保證:
乙方必須按照甲方的.要求和國家規范標準完成工程項目。
第6條安全保證:
在施工作業期間,乙方應做足安全措施,必須對乙方施工人員加強安全教育和管理,按照高空作業的規定做好防御措施。
第7條以上條款經甲乙雙方簽字生效,未盡事宜協商解決。
甲方:
乙方:
年月日
建筑施工合同11
發包方:
承包方:
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協商一致,簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
二、工期
1、承包方應按發包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期:本工程定于 20xx 年 9 月 5 日開工。
竣工日期:本工程定于 20xx 年 9 月 25 日竣工。
合同工期總日歷天數 20 天。
2、工期獎罰:本工程以發包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時,每推遲一天罰款 元。
3、有下列情況之一,并經發包方簽證,工期可以順延。
(1)因發包方原因影響開工。
(2)工程量有較大的增加。
(3)不可抗力。
(4)發包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方應承擔違約責任和因此造成的發包方損失。
三、工程質量及驗收
1、質量標準 。
2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規范、驗收規范和經發包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應對現場工人的`操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任,因承包方責任造成工程質量事故、返工,其經濟損失由承包方自負,因此造成工期延誤的,承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發包方在施工過程中的管理,及時辦理質量檢驗手續。承包方應按國家竣工驗收有關規定,向發包方代表提供完整的過程檢驗資料。
5、質量達不到約定標準,發包方罰承包方總造價的 。
四、過程結算、工程款支付
1、結算方式:
(1)承包方式:包工包料
(2)計價方法: 按固定價格計價
(3)合同價款(大寫):壹拾萬元整
(4)結算方法: 分期撥款
2、工程款支付:自合同簽訂之日起,2日內甲方撥付工程款的 % 即: 整,余款竣工驗收完成后 3 日內付清。
五、材料供應及設備管理
1、全部材料由承包方自行采購,經發包人認可后使用。
2、機械設備由承包方自備。
六、發包方責任
1、負責辦理有關建設手續。 無約定
2、審查承包方編制的施工方案,各種技術資料和工程預決算。 無約定
3、提供施工圖紙 套。
4、負責組織工程設計交底、圖紙會審。
5、發包人指派 同志為工地代表。 無約定
七、承包方的責任
1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理班子。
2、遵守發包方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度,接受發包方代表的指揮、檢查和監督。
3、本合同生效后 日內編制出施工方案,報發包方審核,并按施工方案組織施工。 無約定
4、做好施工原始記錄,按發包方要求的工程資料的樣式及填寫方式,匯集施工技術資料,提供給發包人2套。
5、承包方指派 王躍民 同志為工地代表。
八、安全生產與文明施工
1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理,加強使用過程中的檢查,確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工,做到施工現場文明整潔。
3、承包方在施工中,應嚴格安全措施,嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中,如發生人身和設備事故,一切費用和善后問題的處理,均由承包方負責,并承擔因此給發包方造成的經濟損失。
九、其它
1、本合同雙方約定經簽字,蓋章后生效。
2、合同份數:
(1)本合同正本兩份,具有同等效力,由發包方、承包方分別保存一份。
(2)本合同副本 無 份(發包方執 ,承包方執 )。
十、補充條款
發包方(簽字蓋章):
承包方(簽字蓋章):
合同訂立日期: 年 月 日
建筑施工合同12
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關法律、法規的相關規定,甲方將承包的廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方,本著公開、公平、公正的原則,經甲、乙雙方共同協商,特訂合同如下:
一、工程概況
1、工程名稱:廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房基礎工程。
2、工程地址:千佛崖一組洞子口矛地灣。
3、工作內容:基礎工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆筑。
4、工程規模:大小住戶約40戶左右。
二、工程造價和付款方式:
1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過程按70元/m(包括清理基礎余土,砼振動棒、電機小型機具等)計算。
2、付款方式:
、俨挥韪督痤~;
、谥型景垂こ踢M度的工程量可借支;
、墼碌装赐瓿晒こ塘扛犊傇靸r的80%;
、芄こ炭⒐,經驗收合格后按實際完成工程量計算的總金額,減去借支和已付工程款、保修金后,30日內付清余款。
三、工程質量:
合格。
四、工程保修金:
甲方按總造價的3%計算,扣除乙方所承擔工程的質量保修金,等甲方竣工交付給業主后30日內退還給乙方。
五、甲方責任
1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場地。
2、甲方向乙方提前將各種建筑主要(水泥、沙石),攪拌機組織進場,一次性向乙方提供斗車五架。
3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的.支付,施工的各種技術指標工作。
六、乙方責任
1、乙方必須嚴格按甲方和業主提供的施工圖紙,變更通知單進行施工。
2、合同簽訂后,乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進入施工場地。
3。乙方必須嚴格按建筑質量、安全管理條例、各種規章制度進行管理和文明施工,并嚴格按照安全生產紀律、操作規程進行管理和施工,嚴禁酒后上班等,如有違反發生的一切傷亡事故的一切經濟責任和民事法律責任由乙方自行負責。
4、乙方在施工過程中,如不按施工圖、變更通知、現行規范規定施工,所造成的返工一切經濟損失和工程延誤時間一律由乙方負責。
5、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機具、食宿住處的設施的經濟損失按現有價格的兩倍懲罰。
6、乙方在施工現場施工時,堅持文明施工,以人為本,密切同甲方和業主配合,并和當地領導、父老鄉親搞好團結,服從領導管理,使施工能夠順利進行。
七、
單方違約:按總造價的5%進行罰款。
八、
本合同一式同等的法律效力,待工程余款付清后自動失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑施工合同13
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及國家有關規定,為了確保甲方房屋施工順利進行,為明確雙方在建設項目施工過程中的權利和義務,本著雙方“責、權、利”,經甲、乙雙方協商,特訂立本合同。
一:工程慨況
該工程位于
磚混一層,建筑面積為 平方米,以及室內裝修。
二:承包方式
甲方以包工包料的方式承包給乙方。
三:合同價款
金額(大寫): 萬元(人民幣)。
四、工程承包范圍
按甲方提供施工圖,乙方負責所有施工機械(木模,釘子,鐵絲,腳平架等),從基礎土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,鋼筋工等所有施工內容。主要分土建部分和室內裝修部分如下:
圍墻、大門(大門:防盜門寬1。5米、門頂用三角破面琉璃瓦),由甲乙雙方協商后,決定甲方增加一萬元工程投資,承包給乙方。 土建部分:基礎為50公分漿砌石基礎;寬40公分地圈梁(配筋為:16型螺紋鋼8根、闊筋為:8號,間距20公分);高80公分漿砌石;正負零圈梁(配筋為:16型鋼筋6根、闊筋為:8號,間距20公分);基礎主柱子配筋為:分別16型螺紋鋼8根、闊筋為:8號,間距20公分;構造柱配筋為:分別16型螺紋鋼6根、闊筋為:8號,間距20公分;屋面為現澆板(配筋為:10號鋼筋、8鋼筋,間距為15公分)。坡屋面
材料由甲方負責提供,由乙方負責安裝。嚴格按照施工圖要求施工。
裝修部分:裝修標準為中等裝修,包工包料。主要由:外墻四面貼外墻磚(顏色由甲方自選決定)。外門為防盜門、室內門為實木門;窗戶材料為羅普斯金鋁合金;室內電線全部用銅芯線;燈具用吊燈;
漢式客廳屋頂為吊頂、地板用強化木地板;
藏式客廳為藏式屋頂、地板用強化木地板;
小孩臥室兩間,屋頂為吊頂、地板用強化木地板;
廚房屋頂為旺鵬膠旺鵬、地板用防滑瓷磚(顏色由甲方自選決定)、四周墻面用白色內墻磚;
衛生間(浴室)屋頂為旺鵬膠旺鵬,安裝浴霸、座便器,地磚用防滑瓷磚(顏色由甲方自選決定)、墻面用白色內墻磚;
經堂屋頂為吊頂、地板用強化木地板;
走廊地板用瓷磚(顏色由甲方自選決定);
樓梯用防滑瓷磚;扶手用不銹鋼。
五:承包價格及付款方式
1:價格:1450元/平方米(建筑面積)。建筑面積按照國家規定計算方式計算,增減工程量按照市場行情,雙方協商解決。
2:付款方式為分三期付款。第一期為基礎、備料完后付總工程量的40%;第二期為主體框架完后付總工程量的30%;工程竣工后付總工程量的`15%;剩下15%為保修金,保修期為兩年。保修期結束后無質量問題一次性余額付清。(保修期內如有質量問題乙方負責返工達標,達標后另外賠材料)。
六:工期及安全責任
工期從20xx年4月15日到20xx年7月20日全部竣工。推遲一天罰款200元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期間1:本工程所有安全事項均由乙方負責,乙方應按工程的要負責施工過程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三人負責,與甲方無關。
2、施工中乙方不得從事與施工無關的事,必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工,電焊作業注意防火等。
施工過程中本合同項下的任何權利、義務,乙方不得轉讓給第三人,特別是不得轉包、分包否則甲方有權終止合同,慨不結算,乙方無條件賠償。
以上合同內容望雙方遵守各自責任,本合同一式二份,自簽字之日期生效。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
年 月
日
建筑施工合同14
發包方:_________建筑施工有限責任公司(以下簡稱甲方)
承包方:_________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及公司《關于工程項目勞務承包管理暫行規定》。甲方決定將___公司___工程項目部的勞務分包給乙方,為規范管理,明確職責,經雙方協商一致,特簽訂本合同,以資共同遵守。
一、甲方發包給乙方的勞務施工項目內容范圍如下:該工程項目施工藍圖中所有磚、石砌筑及抹灰分項工程;鋼筋制作、綁扎分項工程;模板制作、安裝分項工程;腳手架搭設作業。
二、本合同期限:從________年____月____日起至________年____月____日止。
三、工程質量標準:所有分項工程質量確保優良
四、勞務管理費的上繳及付款方式:
1、上繳標準:該工程項目勞務管理費為人民幣壹拾萬元整,由乙方上繳,如乙方能達到按該項目部與建設方所簽訂的合同中的質量、進度要求,則甲方按管理費的返回乙方作為獎勵。
2、付款方式:上繳勞務管理費按兩次付清,即主體完工前付____,裝修完工前付____。
五、乙方的職責
1、乙方提供相關的證件及資質,配合乙方辦理相關手續。協調處理施工過程中的勞務糾紛及工傷事故。
六、乙方的'職責:
1、全面履行___公司與___建筑施工有限責任公司簽訂的項目施工合同。并承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務。
2、確保所有分項工程的質量、進度、安全達到項目部與建設方簽訂的合同要求。如達不到則按管理費的50進行處罰。
七、本合同未盡事宜,雙方通過協商,可另簽訂補充條款,與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份,甲乙雙方各執三份,經雙方簽字生效,至工程完工,雙方結清勞務管理費后失效。
甲方:__________
乙方:________________
甲方代表:__________
乙方代表:__________
________年____月____日
_______年____月____日
建筑施工合同15
業 主(以下稱甲方):
承建方(以下稱乙方):
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:房屋建筑工程(以下稱本合同工程)
工程地點:
工程結構:
建筑面積:
二、工程承包形式 包工不包料。
三、工程承包范圍
承包范圍:本合同工程項目的施工、完工、缺陷修復和保修期內的保修。本房屋工程項目包括:
1、甲方將房屋建筑工程承包給乙方(含平整、基礎、框架柱、梁、墻體、樓梯、現澆樓面和地面、架模、拆模、澆筑、做地平、安裝落水管道、內墻粉刷、外墻立面、屋面和衛生間防水、門前臺階、化糞池、水電施工敷設、內外裝修等)。
2、未提及部分甲乙雙方協商解決。
四、工程期限
1、本合同乙方進場時間為 年 月 日,整個工程在 年月 日之前完成,合同工期共 個月。
2、本條款所規定的合同工期,是指合同內的工程實體通過竣工驗收的時間。
3、乙方必須采取一切措施保證如期達到,不允許延誤。如甲方認為整個工程或部分工程的進度太慢,不能滿足確保關鍵工期的要求,甲方可指示乙方加快進度或修改原施工計劃。乙方不得因此而向甲方提出任何的補償。
4、乙方必須按甲方要求,在開工前作出實施性施工組織設計和各分部分項工程的進度計劃報甲方審批。經過批復的實施性施工組織設計和進度計劃將作為本合同書的一部分。
5、甲方保留對工程暫時停工的權利,乙方不應拒絕。
五、工程質量
1、工程質量標準:國家質量檢驗評定標準及本合同條款的有關約定。
2、乙方按圖紙施工,如出現質量不合格,由乙方按照市場價格賠償甲方。
3、無論甲方是否進行并通過了各項檢驗,均不解除乙方對自己承包的工程的質量所負責任,除非質量問題是由于甲方的原因引起,而此類質量問題乙方必須及時通知甲方。
4、無論工程材料是由否有甲方供應,均不解除乙方所負的工程全面質量的責任,乙方應該對各種材料、器材、設備按規范進行檢查,拒絕不符合要求的材料、器材、設備用于工程。因質量不合格造成的一切經濟損失由乙方負責。
六、工程價款
1、本合同價費用為完成本合同工程項目的不含材料費用的其他全部費用。本工程造價 元/㎡,結算以實際施工面積為準。
2、合同價包括了合同規定的明確和隱含的全部責任,以及為工程的正確施工、試驗、檢驗、維護、保養、完工和修補缺陷所需的全部有
關事項和物品(不含用于本工程的材料費)。
3、合同價包括了合同規定的勞務、施工機械工具、制造、運輸、安裝、試驗、調試、測試、維護、管理、利潤、稅金及合同包含的所有風險、責任、權利、義務等所應有的`費用。
4、在合同履行過程中,甲方提出的任何建議、方案、要求,不管乙方是否采納,乙方不得提出任何追加費用的要求。除非因甲方要求而引起規模、標準變化而引起的費用變化可由雙方協商進行合同費用調整外,其余一切情況合同費用均不作任何調整。
5、除非合同中另有規定以外,合同價適用于合同文件中規定或包括的任何項目的任何實施方法,乙方不得因施工方法不同或改變施工方法而提出任何追加費用的要求。
6、乙方采用的任何施工方案和技術措施均應得到甲方的批準和認可。如乙方的施工方案和技術措施未得到甲方批準,由此引起的費用、后果均由乙方負責。
七、工程付款方式
1、合同簽訂時預付 元。
2、施工到±0。00米,驗收合格后,付 元。
3、施工到一層板澆灌結束,驗收合格后,付 元。
4、施工到二層板澆灌結束,驗收合格后,付 元。
5、施工到三層板澆灌結束,驗收合格后,付 元。
6、工程竣工驗收后,付 元。 工程完工后暫扣總合同款的5%為質量保證金,期滿付清。
八、安全、文明施工
1、施工中乙方應安全、文明施工,遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。
2、乙方應對工地施工的所有人員進行安全教育,對每一項工序進行安全技術交底,對施工人員進行人身保險投保,發放安全防護用品等,配備專職安全員。
3、因乙方原因發生的一切不安全責任事故,包括對工地周圍過路行人車輛的可能發生的傷害事故,全部由乙方承擔一切損失,甲方概不負責。
九、質量保修
1、根據《房屋建筑工程質量保修辦法》明確的房屋建筑工程的最低保修期限,本合同約定本工程在正常使用條件下,地基基礎工程和主體結構工程保修期限30年;屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏保修期限為5年;保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。
2、未明事項,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定進行。
十、甲方責任
1、提供圖紙,保證供應施工所需材料。
2、按時支付工程進度款。
3、解決圖紙不明地方。
十一、乙方責任
1、乙方所需機械、工具、模板及鐵絲、釘子等低價易耗品由乙方自己提供,生活自理。
2、嚴格按照設計圖紙和國家相關規范標準要求進行施工,如圖紙不明白的地方提前提出,確保工程按質按時完成。
3、每道工序完成后及時通知甲方進行驗收,驗收合格后進行下道工序。 十二、延期及違約責任
1、由于乙方的原因造成工程延期的,乙方必須向甲方支付誤期賠償費,甲方可從應向或即將向乙方支付的任何金額中扣除此項賠償費。此賠償費的支
付并不能解除乙方應完成工程的責任或合同規定的其他責任。
2、本合同誤期賠償費每天按合同價的5%計算,由乙方向甲方支付。
3、甲方按照合同約定及甲方的工作內容進行付款和供應材料,若違約,除乙方不負違約責任外,甲方應向乙方付違約金5000元。
十三、材料、設備的采購、供應和保管
1、甲方負責本合同所有材料、設備的采購和供應,乙方有義務為甲方的材料、設備的采購提供協助、指導和搬運。
2、乙方除在施工組織設計中給出甲方采購的材料、設備供貨計劃外,還應在施工過程中提前提出材料、設備的采購的通知。
3、施工過程中,乙方要節約用料,必須按照圖紙及規范嚴格下料,如出現驗收不合格導致的返工,所需材料及工費由乙方負責。乙方要做到工完料盡場地清,如出現余料各品種超過200kg,由乙方自負損失。
4、工地交貨的材料、設備由乙方負責保管。甲方無論何時均不對乙方的施工機具、設備、臨時設施的損失或損壞承擔任何責任。
十四、其他事項
1、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文本視為本合同的組成部分。
2、雙方自愿共同遵守本合同,各自履行合同責任,如一方違約,應支付給對方10000。00元的違約金。
3、甲方支付給乙方的合同款,乙方必須盡快支付給工人,不得挪用,如造成人工工資問題,甲方一概不負責任,后果由乙方自負。
4、未盡事宜,雙方共同協商解決。
十五、合同生效
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執正本一份。雙方簽字后生效。 合同訂立時間:年月 日
合同訂立地點:
甲方: 乙方:
身份證號碼:身份證號碼:
住所:住所:
電話: 電話:
【建筑施工合同】相關文章:
建筑施工配合施工合同09-09
建筑施工承包施工合同02-09
建筑施工合同06-19
施工建筑合同09-29
建筑施工合同06-30
建筑合同施工合同05-05
建筑施工勞務合同08-25
【薦】建筑施工合同11-11
【推薦】建筑施工合同11-16
單位建筑施工合同11-24